entretien, aménagement et rénovation des bâtiments et des équipements techniques

Université Lumière Lyon 2 - DAJIM

cette consultation concerne des prestations d'entretien, d'aménagement, de rénovation des bâtiments et des installations techniques. Ils comprendront, notamment, des opérations d'entretien courant, d'aménagement de locaux (petites opérations) et de réparations dans les bâtiments dépendant de l'université Lumière Lyon 2 sur ses différents sites. Ils comprendront également, pour certains lots, des dépannages pour urgence impérieuse 24h/24 et 7j/7 et 365j/365. Les lots no1, no2, no3, no4, no5 et no7 sont à bons de commande. Les lots no6, no8, no9, no10, no11, no12, no13 et no14 sont à marchés subséquents

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-12-01. L'appel d'offres a été publié le 2023-10-17.

Qui ?

• Université Lumière Lyon 2 - DAJIM

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-10-17	Avis de marché

Avis de marché (2023-10-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Remise en état de bâtiments dégradés
Numéro de référence: 2023TR23031
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Remise en état de bâtiments dégradés 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de vitrerie 📦
Services de nettoyage 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'isolation acoustique 📦
Travaux de revêtement divers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: université Lumière Lyon 2 - dAJIM
Adresse postale: 18 quai Claude Bernard
Code postal: 69365
Commune postale: Lyon Cedex 07
Contact
Adresse Internet: http://www.univ-lyon2.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@listes.univ-lyon2.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2385644&orgAcronyme=f2h 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2385644&orgAcronyme=f2h 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-17 📅
Date limite de soumission: 2023-12-01 📅
Date de publication: 2023-10-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 203-637479
Numéro JO-S: 203

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: électricité courants forts - courants faibles
Numéro du lot: 1
Brève description:

ce lot comprend tous les travaux en courants forts, courants faibles, fibre optique en création, remise à niveau ou réparation. Pour ce lot, les titulaires doivent obligatoirement être en capacité d'effectuer des dépannages 7j/7 et 24h/24 en cas d'urgence impérieuse

Valeur estimée hors TVA: 6 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements: 3
Intitulé du lot: sols minces, encapsulage, recouvrement
Numéro du lot: 2
Brève description:

ce lot comprend les déposes, fournitures et poses de revêtements de sols. Les prestations les plus courantes à réaliser seront, notamment, les déposes, fournitures et poses de revêtements de sols de type PVC, caoutchouc, thermoplastique ou linoléum en dalles ou lés. Toutes les opérations de préparation sont comprises, et notamment grattage, nettoyage, tout type de ragréage

Valeur estimée hors TVA: 2 400 000 EUR 💰
Intitulé du lot: plâtrerie, peinture et faïences
Numéro du lot: 3
Brève description:

ce lot comprend la création ou la remise en état de cloisons, la mise en place de blocs-portes, la peinture des locaux, la pose de faïences, etc... Et toutes les opérations de préparation d?état de surface

Valeur estimée hors TVA: 2 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: faux plafonds
Numéro du lot: 4
Brève description:

ce lot comprend les travaux de réfection de faux-plafond de toute hauteur existant avec ou sans maintien des cornières de rives, avec ou sans conservation de l?ossature existante, lessivage et mise en place de nouvelles dalles. Sont aussi intégrés les travaux de création de faux-plafonds toute hauteur avec ou sans dépose de l?existant dont isolant, avec ou sans création d?une ossature primaire (selon hauteur). Tous les équipements de travail en hauteur devront être intégrés

Valeur estimée hors TVA: 240 000 EUR 💰
Intitulé du lot: plomberie sanitaire
Numéro du lot: 5
Brève description:

ce lot comprend des prestations de plomberie et notamment, dépose et repose de canalisations en différents matériaux, travaux sur collecteurs, chutes et ventilation, puisage, vannes, robinetterie, prestations sur éléments de sanitaires et raccordements. Les travaux seront des prestations pour la création ou de la réparation. Pour ce lot, les titulaires doivent obligatoirement être en capacité d?effectuer des dépannages 7j/7 et 24h/24 en cas d?urgence impérieuse

Valeur estimée hors TVA: 800 000 EUR 💰
Intitulé du lot: vitrerie
Numéro du lot: 6
Brève description:

ce lot comprend un panel non négligeable de vitrages différents en terme de caractéristiques techniques (doubles vitrages de différentes épaisseurs, retardateur d?effraction, trempé, etc) et formes. Pour ce lot, les titulaires doivent obligatoirement être en capacité d?effectuer des dépannages 7j/7 et 24h/24 en cas d?urgence impérieuse

Valeur estimée hors TVA: 720 000 EUR 💰
Intitulé du lot: suppression des tags
Numéro du lot: 7
Brève description:

ce lot comprend toutes les prestations inhérentes à l'enlèvement de tags sur tous supports et remise en état des supports

Valeur estimée hors TVA: 320 000 EUR 💰
Intitulé du lot: serrurerie - métallerie
Numéro du lot: 8
Brève description:

ce lot comprend toutes les prestations inhérentes aux équipements de menuiseries sur portes, portails, fenêtres (ferme-porte/serrures, diverses/poignées/crémones diverses/gâches/barres anti-panique/gonds/poignée de fenêtre/tringlerie de fenêtre, etc.)

Valeur estimée hors TVA: 1 200 000 EUR 💰
Intitulé du lot: maçonnerie intérieure et exterieure
Numéro du lot: 9
Brève description:

ce lot comprend la création, le renforcement ou la remise en état d?éléments initialement maçonnés ou non. Sont incluses les prestations suivantes : gros-?uvre, maçonnerie, fondations, béton, béton armé, planchers-chapes, dallages béton avec tous types de finition de surface (carrelages intérieur/extérieur, pose de faïences?), démolition, terrassement, enduits?

Intitulé du lot: menuiserie intérieure et extérieure bois
Numéro du lot: 10
Brève description:

ce lot comprend tous les travaux de menuiserie intérieure et extérieure bois tels que parquets, estrades, étagères, soubassement en bois ou stratifié massif de couloirs, ensembles de cloisons/portes en stratifié massif, portes intérieures, portes extérieures, menuiseries extérieures, placage en stratifié massif à l?extérieur, serrures

Intitulé du lot: menuiserie intérieure et extérieure PVC et alu
Numéro du lot: 11
Brève description:

ce lot comprend tous les travaux de menuiserie intérieure et extérieure Pvc/Alu tels que châssis vitrés alu, fenêtres coulissantes alu, fenêtres alu ouvrant à la française, portes alu extérieurs, ensemble de cloisons vitrées, serrures

Intitulé du lot: travaux de chauffage/ventilation, climatisation
Numéro du lot: 12
Brève description:

ce lot comprend les travaux de modification, d'ajout, de modernisation et de réfection des équipements de CVC

Intitulé du lot: panneaux acoustique
Numéro du lot: 13
Brève description:

ce lot comprend les travaux de fourniture et pose de panneaux acoustiques selon les descriptifs demandés par le pouvoir adjudicateur

Intitulé du lot: voirie Réseaux Divers_Vrd
Numéro du lot: 14
Brève description:

ce lot comprend tous les travaux de réalisation des voies d'accès, de mise en oeuvre des réseaux d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunication

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: université Lumière Lyon 2

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-12-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:05

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2385644&orgAcronyme=f2h 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2385644&orgAcronyme=f2h 🌏
Adresse Internet: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2385644&orgAcronyme=f2h 🌏

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: renouvelable à échéance du présent marché

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lyon
Adresse postale: 184 Rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2023/S 203-637479 (2023-10-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de construction spécialisés divers (>20)