Le projet porte sur la construction des futures installations permettant d’assurer les accès du personnel, des matériels et matériaux à l’intérieur du chantier lors de la construction d’une paire de tranches EPR2 sur le site du CNPE Penly. Ces installations comprendront :
- Le Poste d’Accès Chantier (PAC) : bâtiment assurant l’accès des piétons et véhicules
pour pénétrer à l’intérieur de l’enceinte du chantier ;
- Les infrastructures des aménagements extérieurs : places de stationnement (VL /
fourgons / deux-roues), aires d’attentes, voiries, gare routières, ouvrages de gestion
des eaux pluviales, espaces verts.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-10-02.
L'appel d'offres a été publié le 2023-09-11.
Avis de marché (2023-09-11) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: EDF SA Tour EDF
Adresse postale: 20 Place de la Défense
Commune postale: Paris la defense
Code postal: 92050
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Gilles LEON
Téléphone: +33 0640831327📞
Courrier électronique: gilles.leon@edf.fr📧
Région: Auvergne-Rhône-Alpes🏙️
URL: https://www.edf.com🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://pha.edf.com🌏 Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: https://pha2.edf.com🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction d’un Poste d’Accès Chantier PAC et d’un Parking de chantier – EPR2 EDF PENLY
AVIS005419”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments industriels📦
Brève description:
“Le projet porte sur la construction des futures installations permettant d’assurer les accès du personnel, des matériels et matériaux à l’intérieur du...”
Brève description
Le projet porte sur la construction des futures installations permettant d’assurer les accès du personnel, des matériels et matériaux à l’intérieur du chantier lors de la construction d’une paire de tranches EPR2 sur le site du CNPE Penly. Ces installations comprendront :
- Le Poste d’Accès Chantier (PAC) : bâtiment assurant l’accès des piétons et véhicules
pour pénétrer à l’intérieur de l’enceinte du chantier ;
- Les infrastructures des aménagements extérieurs : places de stationnement (VL /
fourgons / deux-roues), aires d’attentes, voiries, gare routières, ouvrages de gestion
des eaux pluviales, espaces verts.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres ne peuvent porter que sur un seul lot
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 1: Fondations et Gros OEuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation📦
Lieu d'exécution: Seine-Maritime🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Cnpe penly
Description du marché:
“Le lot Fondations et Gros Oeuvre comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Terrassement
• Système de fondation profonde et...”
Description du marché
Le lot Fondations et Gros Oeuvre comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Terrassement
• Système de fondation profonde et infrastructure
• Dalle portée et chape
• Superstructure
• Fourreaux et gaines techniques
• Assainissement
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 4
Nombre maximum: 8
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les soumissionnaires doivent démontrer leurs capacités techniques et organisationnelles locales pour réaliser les travaux du lot à laquelle il postule par...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Les soumissionnaires doivent démontrer leurs capacités techniques et organisationnelles locales pour réaliser les travaux du lot à laquelle il postule par la mise à dispositions des ressources humaines et des moyens matériels locaux répondant aux échéances et exigences du projet.
Les soumissionnaires devront justifier qu’ils possèdent les qualifications, certifications et labels professionnelles des normes françaises du secteur et des Corps d’état concernés, pour mettre en exergue une démarche d’assurance Qualité, Santé Sécurité, Environnement ou équivalent.
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit être qualifié et certifié dans le Corps d’état sur lesquels il intervient. Les sous-traitants doivent être qualifiés et certifiés si le cotraitant mandataire du lot ne l'est pas pour le Corps d’état concerné.
Le candidat mandataire du lot à laquelle il postule, devra justifier des expériences suivantes : au moins 10 expériences réussies au cours des 5 dernières années, par des références et des certificats de bonne exécution des travaux similaires aux Corps d’état concernés.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 2: Charpente, Bardage et Etanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Description du marché:
“Le lot Charpente, Bardage, étanchéité comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Charpente Bois
• Isolation Thermique Extérieur
•...”
Description du marché
Le lot Charpente, Bardage, étanchéité comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Charpente Bois
• Isolation Thermique Extérieur
• Bardage type simple et double peau
• Etanchéité bicouche végétalisée
• Etanchéité bicouche autoprotégée
Afficher plus Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les soumissionnaires doivent démontrer leurs capacités techniques et organisationnelles locales pour réaliser les travaux du lot à laquelle il postule par...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Les soumissionnaires doivent démontrer leurs capacités techniques et organisationnelles locales pour réaliser les travaux du lot à laquelle il postule par la mise à dispositions des ressources humaines et des moyens matériels locaux répondant aux échéances et exigences du projet.
Les soumissionnaires devront justifier qu’ils possèdent les qualifications, certifications et labels professionnelles des normes françaises du secteur et des Corps d’état concernés, pour mettre en exergue une démarche d’assurance Qualité, Santé Sécurité, Environnement ou équivalent.
Le candidat mandataire du lot à laquelle il postule, devra justifier des expériences suivantes : au moins 10 expériences réussies au cours des 5 dernières années, par des références et des certificats de bonne exécution des travaux similaires aux Corps d’état concernés.
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit être qualifié et certifié dans le Corps d’état sur lesquels il intervient. Les sous-traitants doivent être qualifiés et certifiés si le cotraitant mandataire du lot ne l'est pas pour le Corps d’état concerné.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 3: CVC, Electricité CFO et CFA, GTB
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Le lot CVC, Electricité CFO et CFA, GTB comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Circuit de terre
• TGBT et Tableau divisionnaires
•...”
Description du marché
Le lot CVC, Electricité CFO et CFA, GTB comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Circuit de terre
• TGBT et Tableau divisionnaires
• Inverseur de sources
• Groupe électrogène
• Appareillages (Eclairages, prises, etc)
• Système de sonorisation, CNA, SSI
• Distribution CFA
• Distribution EF, ECS, EU, EV, EP
• Appareillages et équipements sanitaires
• Ouvrages de ventilation type double flux
• Climatisation et Pompe à chaleur
• GTB
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options: La Gestion Technique des Bâtiments (GTB)
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 4: Faïences, Peinture, Sol
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols📦
Description du marché:
“Le lot Faïences, Peinture, Sol comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Carrelages grès cérame
• Faïences murales dans les locaux...”
Description du marché
Le lot Faïences, Peinture, Sol comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Carrelages grès cérame
• Faïences murales dans les locaux humides
• Peinture extérieure sur béton
• Peinture intérieure de finition B
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 5: Menuiseries Intérieures, Plâtrerie, Isolation
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation📦
Produits/services supplémentaires: IA09
📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“Le lot Menuiseries Intérieures, Plâtrerie, Isolation comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Blocs portes intérieurs
•...”
Description du marché
Le lot Menuiseries Intérieures, Plâtrerie, Isolation comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Blocs portes intérieurs
• Cloisonnements amovibles
• Cloisonnements en plaque de plâtre sur ossature
• Plafond sur ossature métallique
• Signalétique intérieure
• Revêtements muraux acoustiques
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 6: Menuiseries Extérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: IA04
📦
Description du marché:
“Le lot Menuiserie Extérieures comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Menuiseries aluminium vitrée
• Menuiseries blindées
•...”
Description du marché
Le lot Menuiserie Extérieures comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Menuiseries aluminium vitrée
• Menuiseries blindées
• Systèmes d’occultation
• Bloc porte métallique
• Guérites préfabriquées modulaire
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 7: VRD, Paysage et espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de parkings📦
Description du marché:
“Le lot VRD, Paysage et espaces verts comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Installations de chantier
• Terrassements généraux
•...”
Description du marché
Le lot VRD, Paysage et espaces verts comprendra notamment les études, la fourniture et la pose de :
• Installations de chantier
• Terrassements généraux
• L’Assainissement et la gestion des eaux pluviales
• Traitement de sol et GNT
• Bétons bitumineux et grave bitume
• Béton autocompactant
• Signalisation et marquage
• Espaces verts et plantation
• Clôture
• Eclairage
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“"Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L....”
Liste et brève description des conditions
"Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Cette déclaration est à produire par les candidats individuels, par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés. "
"- Chaque candidat doit également remettre son numéro unique d’identification (en lieu et place d'un extrait K bis), ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le candidat .
Ce document est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat."
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des trois derniers exercices disponibles, attestant de sa pérennité...”
Liste et brève description des critères de sélection
Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des trois derniers exercices disponibles, attestant de sa pérennité financière.Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, remettre des justificatifs équivalents.
« Le cas échéant, le candidat indique s’il a accusé une baisse du chiffre d’affaires qui serait imputable aux conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 sur un ou plusieurs des exercices comptables 2020 et/ou 2021. Dans l’affirmative, conformément à l’ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020, il ne sera pas tenu compte de la baisse de chiffre d’affaires considérée dans l’examen de la candidature. »
“Le candidat ou son groupement doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 7,9 M€ euros en...”
Le candidat ou son groupement doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 7,9 M€ euros en cas de candidature sur le lot 1 : Fondations profondes, Gros Œuvre, à laquelle il postule.
Le candidat ou son groupement doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 7.3 M€ euros en cas de candidature sur le lot 2 : Charpente, Bardage, Etanchéité, à laquelle il postule.
Le candidat ou son groupement doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 2,7 M€ euros en cas de candidature sur le lot 3 : CVC, Electricité CFO et CFA, GTB, à laquelle il postule.
Le candidat ou son groupement doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 380 K€ euros en cas de candidature sur le lot 4 : Faïences, Peinture, Sol, à laquelle il postule.
Le candidat ou son groupement doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 1,6 M€ euros en cas de candidature sur le lot 5 : Menuiseries Intérieures, Plâtrerie, Isolation, à laquelle il postule.
Le candidat ou son groupement doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 3,2 M€ euros en cas de candidature sur le lot 6 Menuiseries Extérieures, à laquelle il postule.
Le candidat ou son groupement doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 50 M€ euros en cas de candidature sur le lot 7 VRD, Paysage et espaces verts, à laquelle il postule.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les soumissionnaires doivent nécessairement relever d’une activité professionnelle du registre du BTP et des « travaux publics » (Codes APE/NAF des...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les soumissionnaires doivent nécessairement relever d’une activité professionnelle du registre du BTP et des « travaux publics » (Codes APE/NAF des rubriques par Corps d’état des lots concernés par ce marché)
Les soumissionnaires devront justifier qu’ils possèdent les qualifications, certifications et labels professionnelles des normes françaises du secteur et des Corps d’état concernés, pour mettre en exergue une démarche d’assurance Qualité, Santé Sécurité, Environnement ou équivalent.
Le candidat mandataire du lot à laquelle il postule, devra justifier des capacités techniques avec des expériences suivantes : au moins 10 expériences réussies au cours des 5 dernières années, par des références et des certificats de bonne exécution des travaux similaires aux Corps d’état concernés.
Le candidat en charge de réaliser les travaux dans toutes les règles de l'art du lot à laquelle il postule devra justifier sa capacité à appliquer Les normes françaises éditées par l'AFNOR et diffusées par le CSTB. (Centre scientifique et technique du bâtiment, organisme certificateur agréé qui veille à la conformité des bâtiments aux normes en vigueur et aux impératifs en matière de sécurité et d'intégration dans l'urbanisme.).
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit être qualifié et certifié dans le Corps d’état sur lesquels il intervient. Les sous-traitants doivent être qualifiés et certifiés si le cotraitant mandataire du lot ne l'est pas pour le Corps d’état concerné.
Afficher plus Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Le marché prévoit une garantie financière : Retenue de garantie, caution bancaire ou garantie à première demande.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours après la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées.”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“« EDF n’accepte que des groupements d'entreprises solidaires. En cas de groupement, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
« EDF n’accepte que des groupements d'entreprises solidaires. En cas de groupement, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard d’EDF. »
« Sans préjudice de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.
Par ailleurs, un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement. »
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-10-02
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“les candidats doivent manifester leur intérêt au présent avis de marché en se connectant au Portail achats (https://pha2.edf.com) et en accédant à la...”
les candidats doivent manifester leur intérêt au présent avis de marché en se connectant au Portail achats (https://pha2.edf.com) et en accédant à la demande d'informations n°AVIS005419, ainsi que, le cas échéant, les autres modalités relatives au Portail achats. La consultation sera effectuée via le Portail Achats électronique d’EDF (https://pha2.edf.com)
« Un document intitulé " Identification des membres du groupement et répartition des prestations – groupement momentané d'entreprises solidaire ou conjoint " est disponible dans l'espace collaboratif dédié aux fournisseurs du Portail achats. "
Le candidat doit fournir en cas de groupement d'entreprises, une lettre de déclaration du groupement détaillant le nom, le SIREN et l'adresse de chaque cotraitant. Pour la fourniture de ces informations les candidats sont incités à utiliser les formulaires marchés publics prévus à cet effet et téléchargeables à l'adresse suivante, y compris pour les sous- traitants (DC1, DC2 et DC4):https://www.economie.gouv.fr.
« EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation ».
" Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est privilégiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. "
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de PARIS
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
URL: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: GREFFE Du TRIBUNAL JUDICIARE DE PARIS
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
URL: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr🌏
Source: OJS 2023/S 178-555781 (2023-09-11)