Conception-Realisation Relative A Des Travaux De Rehabilitation Du Clos Couvert Et Des Parties Communes Ainsi Que La Demolition D'Un Ensemble Immobilier (91)

Les Résidences Yvelines Essonne

La présente consultation est un marché de conception réalisation passé en application de l'article L. 2171-2 du Code de la commande publique, elle est passée sous la forme d'une procédure de dialogue compétitif conformément aux dispositions des articles L. 2124-4, R.2124-3, R.2124-5, R. 2161-24 et suivants du Code de la commande publique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-07-21. L'appel d'offres a été publié le 2023-06-21.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-06-21 Avis de marché
Avis de marché (2023-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Numéro de référence: 23-23
Brève description:
La présente consultation est un marché de conception réalisation passé en application de l'article L. 2171-2 du Code de la commande publique, elle est passée sous la forme d'une procédure de dialogue compétitif conformément aux dispositions des articles L. 2124-4, R.2124-3, R.2124-5, R. 2161-24 et suivants du Code de la commande publique.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Dialogue compétitif
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Les Résidences Yvelines Essonne
Adresse postale: 18 Boulevard du Midi
Code postal: 78200
Commune postale: Mantes-la-Jolie
Contact
Adresse Internet: http://www.lesresidences.fr 🌏
Courrier électronique: servicemarches@lesresidences.fr 📧
URL des documents: http://www.lesresidences.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.lesresidences.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-06-21 📅
Date limite de soumission: 2023-07-21 📅
Date de publication: 2023-06-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 120-380670
Numéro JO-S: 120
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.lesresidences.fr clause d'insertion inclue dans ce marché. Les travaux font l'objet d'un financement propre et de subventions. paiement : acompte mensuel Les travaux faisant l'objet du marché seront réglés sur la base de projets de décomptes mensuels présentés par le Mandataire du Groupement qui est seul habilité à les présenter et dont le cumul correspond au prix global et forfaitaire indiqué dans l'acte d'engagement. La DPGF est utilisée pour l'établissement des acomptes mensuels. Toute facture non conforme sera retournée et il ne sera pas tenu compte du retard apporté de ce fait, pour son règlement. Critères Qualité et adéquation des références sur des opérations similaires (Opérations réalisées ou en cours de réalisation de moins de 5 ans) pour l'architecte et l'entreprise générale, avec de préférence des références communes architecte - entreprise 60 points Pertinence des moyens humains appréciés au regard de la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, les expériences conjointes du groupement et la cohérence des profils et la répartition des tâches au sein du groupement en distinguant Maitrise d'oeuvre et Entreprise Générale 40 points
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 10 897 947 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 10 897 947 EUR 💰
Durée de l'accord: 15 mois
Description des options:
Tranche Ferme : Réhabilitation de 280 logements sur Grigny et Viry-Châtillon
tranche Optionnelle 1 : Réhabilitation de 30 logements sur Grigny et Viry-Châtillon
tranche Optionnelle 2 : Démolition de 30 logements au 32 / 39 / 40 Quartier du Méridien

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : URL : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
Situation économique et financière:
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
le groupement devra disposer d'un chiffre d'affaires au moins égal à 2 fois le montant total estimé du marché soit 21 795 894,00 EUR HT
Capacité technique et professionnelle:
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
le groupement candidat devra disposer des compétences suivantes :
- Architecte ;
- études Structure ;
- Etudes thermiques ;
- Etudes acoustiques ;
- Etudes fluides ;
- études Vrd ;
- Amiante, plomb ;
- Entreprise générale ;
- Expérience et capacité d'être en mesure de réaliser ces travaux (notion de traitement des concessionnaires et de consignation des réseaux

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre minimum de candidats: 1
Nombre maximum de candidats: 3
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 30843546000073
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://www.lesresidences.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.lesresidences.fr
clause d'insertion inclue dans ce marché.
Les travaux font l'objet d'un financement propre et de subventions.
paiement : acompte mensuel
Les travaux faisant l'objet du marché seront réglés sur la base de projets de décomptes mensuels présentés par le Mandataire du Groupement qui est seul habilité à les présenter et dont le cumul correspond au prix global et forfaitaire indiqué dans l'acte d'engagement.
Afficher plus
La DPGF est utilisée pour l'établissement des acomptes mensuels.
Toute facture non conforme sera retournée et il ne sera pas tenu compte du retard apporté de ce fait, pour son règlement.
Critères
Qualité et adéquation des références sur des opérations similaires (Opérations réalisées ou en cours de réalisation de moins de 5 ans) pour l'architecte et l'entreprise générale, avec de préférence des références communes architecte - entreprise 60 points
Afficher plus
Pertinence des moyens humains appréciés au regard de la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, les expériences conjointes du groupement et la cohérence des profils et la répartition des tâches au sein du groupement en distinguant Maitrise d'oeuvre et Entreprise Générale 40 points
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance de Versailles
Adresse postale: 5 place André Mignot
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Fax: +33 139073902 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Instance chargée des procédures de recours :
concernant l'introduction des recours pour les procédures d'urgence (telles que prévues par l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009) : Tribunal de Grande Instance de Nanterre 179-191, avenue Joliot-Curie 92020 Nanterre Cedex Tél : 01 40 97 10 10- Fax : 01 47 24 31 61 URL : http://www.caversailles.justice.fr
Afficher plus
concernant l'introduction des autres recours : Recours de droit commun : Tribunal de Grande Instance de Versailles 5 place André Mignot 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 07 39 07 - Fax : 01 39 07 39 02
service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
pour les procédures d'urgence : Cf. le Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre à l'adresse indiquée dans le présent avis Tél. 01 40 97 10 10
pour les autres recours : Cf. le Greffe du Tribunal de Grande Instance de Versailles à l'adresse indiquée dans le présent avis Tél : 01 39 07 39 07
Source: OJS 2023/S 120-380670 (2023-06-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines Essonne
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de construction spécialisés divers