Il s'agit d'un marché de travaux permettant à BOURG HABITAT de confier à un groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux de réhabilitation de 95 logements en site occupé et en présence d'amiante et construction de 100 logements dans le quartier des Vennes à Bourg en Bresse.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-06-12.
L'appel d'offres a été publié le 2023-05-12.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Conception-réalisation pour la recomposition du quartier des Vennes à Bourg-en-Bresse
2023-09”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Il s'agit d'un marché de travaux permettant à BOURG HABITAT de confier à un groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur...”
Brève description
Il s'agit d'un marché de travaux permettant à BOURG HABITAT de confier à un groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux de réhabilitation de 95 logements en site occupé et en présence d'amiante et construction de 100 logements dans le quartier des Vennes à Bourg en Bresse.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Ain🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Quartier des Vennes à Bourg-en-Bresse
Description du marché:
“Il s'agit d'un marché de travaux permettant à BOURG HABITAT de confier à un groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur...”
Description du marché
Il s'agit d'un marché de travaux permettant à BOURG HABITAT de confier à un groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux de réhabilitation de 95 logements en site occupé et en présence d'amiante et construction de 100 logements dans le quartier des Vennes à Bourg en Bresse.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 25 000 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 45
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 3
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Dialogue compétitif
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-06-12
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2023-07-12 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 487635000📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
URL: http://lwww.lyon.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 487635000📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
URL: http://lwww.lyon.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2023/S 095-294651 (2023-05-12)
Avis d'attribution de marché (2024-07-03) Objet Champ d'application du marché
Titre: Conception-réalisation pour la recomposition du quartier des Vennes à Bourg-en-Bresse
Reference number: 2023-09
Brève description:
“Le marché est un marché de conception-réalisation tel que défini aux articles L.2171-2, R.
2171-1 et R 2171-15 à R 2171-22 du code de la commande publique...”
Brève description
Le marché est un marché de conception-réalisation tel que défini aux articles L.2171-2, R.
2171-1 et R 2171-15 à R 2171-22 du code de la commande publique (ci-après CCP).
Il s'agit d'un marché de travaux permettant à GRAND BOURG HABITAT de confier à un
groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur l'établissement
des études et l'exécution des travaux de réhabilitation de 95 logements en site occupé et
en présence d'amiante, démolition de 2 logements et construction de 100 logements,
l'aménagement et la requalification des abords des bâtiments sur les tènements de GRAND
BOURG HABITAT dans le quartier des Vennes à Bourg en Bresse.
Afficher plus
Type de contrat: works
Valeur totale du marché (hors TVA): 26 900 000 EUR 💰
Description
Description du marché:
“Le marché est un marché de conception-réalisation tel que défini aux articles L.2171-2, R.
2171-1 et R 2171-15 à R 2171-22 du code de la commande...”
Description du marché
Le marché est un marché de conception-réalisation tel que défini aux articles L.2171-2, R.
2171-1 et R 2171-15 à R 2171-22 du code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché de travaux permettant à GRAND BOURG HABITAT de confier à un
groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur l'établissement
des études et l'exécution des travaux de réhabilitation de 95 logements en site occupé et
en présence d'amiante, démolition de 2 logements et construction de 100 logements,
l'aménagement et la requalification des abords des bâtiments sur les tènements de GRAND
BOURG HABITAT dans le quartier des Vennes à Bourg en Bresse.
Afficher plus Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans
Critère de qualité (pondération): 3
Critère de qualité (nom): Qualité de la gestion de la relation locataire
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Qualité de l'organisation des travaux
Critère de qualité (nom): Qualité urbaine et architecturale et environnementale
Critère de qualité (pondération): 22
Critère de qualité (nom): Qualité technique et fonctionnelle
Critère de qualité (pondération): 20
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure Type de procédure
Dialogue compétitif ✅
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 2024066020
Date de conclusion du contrat: 2024-06-24 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Société de construction Floriot SAS
Numéro d'enregistrement national: 84918088000015
Code postal: 01000
Commune postale: Bourg-en-Bresse
Région: Ain🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: floriot@floriot.fr📧
Téléphone: 0474231424📞
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Grand Bourg Habitat
Numéro d'enregistrement national: 27010003500012
Adresse postale: 16 avenue Maginot
Code postal: 01000
Commune postale: Bourg-en-Bresse
Courrier électronique: pole.juridique@grandbourghabitat.com📧
Téléphone: 0474474852📞
URL: https://www.bourg-habitat.com/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Body governed by public law
Activité principale
Housing and community amenities
Informations complémentaires Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement national: 17690005800015
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Code postal: 69003
Commune postale: Lyon
Région: Rhône🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Téléphone: 0487635000📞 Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: 17690005800015
Région: Rhône🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Téléphone: 0487635000📞
Source: OJS 2024/S 129-398640 (2024-07-03)