chantier de déménagement de la collection muséale : collection conservée au musée comtadin, au musée Sobirats, anoxie des cadres et des collections organiques et traitement de collection de naturalia
Ville de Carpentras
chantier relatif au transfert des collections muséales qui comprend le conditionnement, le dépoussiérage, le transfert et le rangement pour la grande majorité des collections, l'anoxie des collections organiques de Sobirats et des cadres, ainsi que le descellement mural de quelques objets.
- chantier no1 : les collections du musée Comtadin-Duplessis à redéployer dans les réserves de l'hôtel-dieu
- chantier no2 : les collections du musée Sobirats à redéployer dans les réserves de l'hôtel-dieu
- chantier no3 : l'anoxie des collections organiques de Sobirats et des cadres
- chantier no4 : la collection de Naturalia
Le délai de réception des offres était de 2023-10-05. L'appel d'offres a été publié le 2023-09-01.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services de conservation des objets exposés et des spécimens › Services de conservation des objets exposés
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2023-09-01 | Avis de marché |
Avis de marché (2023-09-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conservation des objets exposés
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conservation des objets exposés 📦
Code CPV supplémentaire: Services de conservation des objets exposés 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de carpentras
Adresse postale: hôtel de ville bp 264
Code postal: 84208
Commune postale: Carpentras Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.carpentras.fr 🌏
Courrier électronique: commandepublique@carpentras.fr 📧
Téléphone: +33 490608446 📞
Fax: +33 490608484 📠
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://www.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-01 📅
Date limite de soumission: 2023-10-05 📅
Date de publication: 2023-09-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 171-537174
Numéro JO-S: 171
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale estimée: 300 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 300 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 7 mois
Informations complémentaires:
Site principal ou lieu d'exécution: carpentras
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Référence aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes:
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-10-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Pôle Travaux et Développement durable - service Commande Publique et Finances
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
Adresse Internet: http://www.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue feuchères Cs88010
Commune postale: Nîmes Cedex
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 171-537174 (2023-09-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conservation des objets exposés
Brève description:
chantier relatif au transfert des collections muséales qui comprend le conditionnement, le dépoussiérage, le transfert et le rangement pour la grande majorité des collections, l'anoxie des collections organiques de Sobirats et des cadres, ainsi que le descellement mural de quelques objets.
- chantier no1 : les collections du musée Comtadin-Duplessis à redéployer dans les réserves de l'hôtel-dieu
- chantier no2 : les collections du musée Sobirats à redéployer dans les réserves de l'hôtel-dieu
- chantier no3 : l'anoxie des collections organiques de Sobirats et des cadres
- chantier no4 : la collection de Naturalia
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conservation des objets exposés 📦
Code CPV supplémentaire: Services de conservation des objets exposés 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de carpentras
Adresse postale: hôtel de ville bp 264
Code postal: 84208
Commune postale: Carpentras Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.carpentras.fr 🌏
Courrier électronique: commandepublique@carpentras.fr 📧
Téléphone: +33 490608446 📞
Fax: +33 490608484 📠
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://www.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-01 📅
Date limite de soumission: 2023-10-05 📅
Date de publication: 2023-09-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 171-537174
Numéro JO-S: 171
Informations complémentaires
le délai d'exécution des prestations court à compter de la date de notification du marché, jusqu'à l'achèvement des prestations à la date d'échéance mentionnée par le titulaire dans son offre qui ne peut dépasser la date butoir fixée au 30 juin 2024
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
chantier relatif au transfert des collections muséales qui comprend le conditionnement, le dépoussiérage, le transfert et le rangement pour la grande majorité des collections, l'anoxie des collections organiques de Sobirats et des cadres, ainsi que le descellement mural de quelques objets.
Afficher plus
- chantier no1 : les collections du musée Comtadin-Duplessis à redéployer dans les réserves de l'hôtel-dieu
- chantier no2 : les collections du musée Sobirats à redéployer dans les réserves de l'hôtel-dieu
- chantier no3 : l'anoxie des collections organiques de Sobirats et des cadres
- chantier no4 : la collection de Naturalia
Valeur estimée hors TVA: 300 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 7 mois
Informations complémentaires:
le délai d'exécution des prestations court à compter de la date de notification du marché, jusqu'à l'achèvement des prestations à la date d'échéance mentionnée par le titulaire dans son offre qui ne peut dépasser la date butoir fixée au 30 juin 2024
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: carpentras
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
documents à transmettre tels que mentionnés à l'article 3 du Règlement de consultation
Informations sur une profession particulière: Services
Référence aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes:
le candidat, qu'il se présente en candidat individuel ou en groupement, devra disposer des compétences et attributions exigées à l'article 5 du CCTP
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
les prestations devront être exécutées conformément aux dispositions du CCTP, notamment en son article 4
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-10-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Pôle Travaux et Développement durable - service Commande Publique et Finances
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
Adresse Internet: http://www.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
les échanges par voie électronique sont obligatoires pour tous les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 euros (H.T.).
Les offres transmises sous format papier ne sont pas acceptées et sont considérées comme non-conformes, c'est-à-dire irrégulières.
Par conséquent, le mode de réponse sous format dématérialisé est le seul format utilisable
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue feuchères Cs88010
Commune postale: Nîmes Cedex
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 171-537174 (2023-09-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Services récréatifs, culturels et sportifs (>20 nouveaux marchés)