appel d'offres en vue des Travaux de rénovation de l'éclairage sportif et de la sonorisation et installation d'un éclairage dynamique des tribunes du Stade Mayol

Commune de Toulon

la présente opération concerne les travaux de rénovation de l'éclairage sportif et de la sonorisation et installation d'un éclairage dynamique des tribunes du Stade Mayol de Toulon

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-02-26. L'appel d'offres a été publié le 2024-01-10.

Qui ?

• Commune de Toulon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-01-10	Avis de marché

Avis de marché (2024-01-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement du bâtiment
Numéro de référence: 24ft-Dcp-0260-P
Brève description:

la présente opération concerne les travaux de rénovation de l'éclairage sportif et de la sonorisation et installation d'un éclairage dynamique des tribunes du Stade Mayol de Toulon

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de bétonnage 📦
Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques 📦
Installation d'appareils d'éclairage extérieur 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de toulon
Adresse postale: avenue de la République, Cs 71407
Code postal: 83056
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: https://www.toulon.fr/ 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 494363240 📞
URL des documents: https://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2024-01-10 📅
Date limite de soumission: 2024-02-26 📅
Date de publication: 2024-01-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2024/S 010-024177
Numéro JO-S: 10
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/ -L'Intégralité des documents se trouve sur le profil d'acheteur. Par la seule remise d'un pli, l'entreprise confirme son intention de candidater et soumissionner à la consultation et s'engage, si elle est désignée attributaire, à signer le marché. En cas de refus de signature, l'attributaire s'expose à voir sa responsabilité engagée par l'acheteur. Il est précisé que l'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Les séances ne sont pas publiques. Les date et heure mentionnées pour l'ouverture des offres sont indiquées à titre prévisionnel et pourront être modifiées sans préavis. Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique. Le marché sera attribué sur la base des critères suivants, dont le détail est donné dans le règlement de la consultation : -Pour les lots 1 à 3, critère "Valeur technique" noté sur 12 points et critère "Prix" noté sur 8 points. -Pour le lot 4 critère "Valeur technique" noté sur 10 points, critère "Prix" noté sur 7 points et critère "Sécurité des approvisionnements" noté sur 3 points.Pour tous les lots, chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie de 5% (article 5.1 du Ccap).Une avance est fixée à 15% pour les lots 1, 2 et 3 et à 30% pour le lot 4 (article 5.2 du Ccap).Une visite sur site est prévue à l'article 2.4 du Règlement de consultation. Cette visite est obligatoire.Les clauses de réexamen sont indiquées à l'article 10 du CCAP

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 2 415 000 EUR 💰
Intitulé du lot: fondations / gros oeuvre / serrurerie / étanchéité /Faux plafond
Numéro du lot: 1
Brève description:

le présent lot concerne les travaux de Fondations / gros oeuvre / serrurerie / étanchéité /Faux plafond

Valeur estimée hors TVA: 495 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 4 mois
Intitulé du lot: structure métallique modulaire et mâts à herse
Numéro du lot: 2
Brève description:

le présent lot concerne les travaux de Structure métallique modulaire et mâts à herse

Valeur estimée hors TVA: 360 000 EUR 💰
Intitulé du lot: electricité / Eclairage sportif
Numéro du lot: 3
Brève description: le présent lot concerne les travaux d'electricité et d'eclairage sportif
Valeur estimée hors TVA: 835 000 EUR 💰
Intitulé du lot: eclairage scénique et sonorisation
Numéro du lot: 4
Brève description: le présent lot concerne les travaux d'eclairage scénique et de sonorisation
Valeur estimée hors TVA: 725 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: stade Mayol - quai Lafontan 83000 - toulon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Se reporter à l'article 5.1 du Règlement de la consultation. La production des documents et informations cités ci-dessous ne sera exigée que du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché : une déclaration sur l'honneur (Art 39-ii de la loi 2016-1961 du 9/12/2016) - certificats délivrés par les administrations et organismes fiscaux et sociaux compétents - le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263- 12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail, la production du numéro unique d'identification, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion - copie du ou des jugements prononcés (candidat en redressement judiciaire). Les candidats peuvent remettre ces éléments au stade du dépôt de leur pli

Situation économique et financière:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles

Capacité technique et professionnelle:

- Pour la présentation de leur candidature, les opérateurs économiques peuvent utiliser : Soit, les formulaires Dc1 (ou lettre de candidature) et Dc2 joints au présent Dossier de Consultation ; Soit, le Document Unique de Marché Européen.*Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

- Pour le lot 2 : Elements De Specification De La Competence " Installation de mâts à herse dans des contexte d'établissements sportifs de hauteur similaire et/ou de contraintes d'exécution similaires ".- Pour le lot 3 : Qualification Qualifelec Mgti.5-Atc ; Qualification Qualifelec Cfmgti3.3- gt-Rc-Fo.- Pour le lot 4 : Qualification Qualifelec Mgti.5-Atc ; Qualification Qualifelec Cfmgti3.3- gt-Rc-Fo-Av-

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

l'Entreprise retenue dans le cadre du marché pour le lot 1 devra mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés d'insertion. Le détail de cette clause d'insertion, dont le respect est obligatoire, soumis à contrôle et pénalités éventuelles, est précisé à l'article 1.1.6 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap). Les lots 2, 3 et 4 ne sont pas concernés par cette clause

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-02-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21830137200015
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info/ 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

voie de recours: *Référé pré contractuel (Cja, art L.551-1et suivants pour les pouvoirs adjudicateurs); *Référé contractuel (Cja, art L 551-13 et suivants); *Recours en contestation: (Arrêt Ce du 04/04/2014 Département Tarn et Garonne) est ouvert à tous candidat, un recours en contestation de la validité du contrat, devant le même tribunal dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: cciral
Adresse postale: place Félix Baret, Cs 80001
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr 📧
Fax: +33 484354460 📠
Source: OJS 2024/S 010-024177 (2024-01-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Installations mécaniques
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité (>20)
Travaux d'isolation (>20)
Travaux d'équipement électrique (>20)
Travaux de plomberie (>20)