Accords-cadres à bons de commande multi attributaire Travaux d'entretien annuel de menuiserie bois et vitrerie sur l'ensemble du patrimoine de Côte d'Azur Habitat

Côte d'Azur Habitat (OPAM de Nice)

Les travaux de menuiserie bois et vitrerie visent les travaux d'entretien courant et gros entretien, pouvant s'appliquer ponctuellement à des opérations de grosses réparations, d'entretien et/ou d'amélioration, sur l'ensemble du patrimoine de Côte d'Azur Habitat. La consultation est allotie en 4 lots géographiques.

Date limite

Deadline 2026-06-01

Qui ?

• Côte d'Azur Habitat (OPAM de Nice)

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-04-20	Avis de marché

Avis de marché (2026-04-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Accords-cadres à bons de commande multi attributaire Travaux d'entretien annuel de menuiserie bois et vitrerie sur l'ensemble du patrimoine de Côte d'Azur Habitat
Numéro de référence: AOO Menuiserie 2026
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Valeur estimée hors TVA: 1 026 419 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 4

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Lot 1 Agences Antibes et Carros
Valeur estimée hors TVA: 218 976 EUR 💰
Description du marché:

Informations complémentaires:

La valeur estimée de l'accord-cadre indiquée dans le présent avis, est entendue annuellement, sur la base du DQE. La valeur maximale de l'accord-cadre indiquée représente le montant maximum annuel contractuel, entendu sur sa durée maximale, périodes de reconductions comprises (48 mois).

Produits/services supplémentaires: Travaux de vitrerie 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Ville: Patrimoine des agences d'Antibes et de Carros (Alpes-Maritimes)
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Durée de l'accord: 12 mois
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅
Description
Description des renouvellements: Le marché sera renouvelé à expiration de la dernière période de reconduction.
Nombre maximum de reconductions: 3
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:

La durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois, à compter de sa date de prise d'effet, mentionnée sur l'accusé réception de sa notification. Il est reconductible 3 fois 12 mois, par tacite reproduction, sans que sa durée n'excède 48 mois, avec un montant maximum annuel contractuel de 300 000 Euros HT. Le Pouvoir adjudicateur a seul la possibilité de dénoncer l'accord-cadre. Cette dénonciation devra intervenir par écrit et obligatoirement au minimum 4 mois avant chaque échéance.

Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 50
Critère de qualité (nom): La valeur technique de l'offre sera évaluée pour 40% (40 points/100) de la note totale au vu du contenu du Mémoire technique fourni par le candidat à l'appui de son offre et faisant apparaître : 1) Les moyens humains dédiés à l'encadrement et à l'exécution des prestations et travaux de l'accord-cadre (quantité, qualifications et habilitations) avec lesquels le candidat envisage de réaliser les travaux : 7,5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence et la suffisance des moyens humains proposés par le candidat pour l'encadrement et l'exécution des travaux et prestations de l'accord-cadre (quantité, qualifications et habilitations), pour répondre à ses besoins définis dans le C.C.T.P. 2) Les moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations et travaux de l'accord-cadre (véhicules, matériel et outillage) : 7,5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, l'adéquation et la disponibilité des moyens matériels proposés par le candidat pour la réalisation des travaux et prestations de l'accord-cadre (véhicules, matériel et outillage), pour répondre à ses besoins définis dans le C.C.T.P. 3) La méthodologie mise en place pour l'exécution des travaux en milieu occupé (logements ou parties communes), incluant la communication avec tous les acteurs, la prise de rendez-vous, la procédure d'intervention et le repli du chantier : 7,5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, la cohérence et l'efficacité de la méthodologie proposée par le candidat pour l'exécution des travaux en milieu occupé, notamment en ce qui concerne l'organisation des interventions, la coordination et la communication avec les occupants et les différents acteurs, les procédures d'intervention et le repli complet et sécurisé du chantier. 4) La méthodologie de gestion des demandes de devis et des bons de commande (procédure de prise en compte, suivi et modalités d'échanges avec les représentants de Côte d'Azur Habitat) : 7,5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, la clarté et l'efficacité de la méthodologie proposée par le candidat pour la gestion des demandes de devis et des bons de commande, notamment en ce qui concerne la procédure de prise en compte, le suivi des demandes, et les modalités d'échanges avec les représentants de Côte d'Azur Habitat. 5) L'organisation prévue et mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité sur le chantier (formations, moyens de protection et de signalisation et modes opératoires) : 5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, la cohérence et l'efficacité de l'organisation proposée par le candidat en matière d'hygiène et de sécurité sur le chantier, notamment les formations du personnel, les moyens de protection individuelle et collective, la signalisation et les modes opératoires. 6) Les fiches techniques des matériels et accessoires utilisés listés à l'article 6.3 du Règlement de consultation : 5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, la complétude et la conformité des fiches techniques fournies par le candidat pour répondre à ses besoins définis dans le C.C.T.P.
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): La valeur environnementale de l'offre sera évaluée pour 10% (10 points/100) de la note totale au vu du contenu de la Note environnementale, ou partie dédiée à l’offre environnementale du Mémoire technique, fournie par le candidat à l'appui de son offre et faisant apparaître : - Les mesures environnementales qui seront appliquées aux travaux et prestations de l’accord-cadre s’agissant de la gestion et valorisation des déchets des chantiers, des pratiques écoresponsables pendant les interventions, du choix de matériaux ou procédés limitant l’impact environnemental et les nuisances de toute nature. Côte d’Azur Habitat appréciera la pertinence des mesures environnementales proposées pour mises en œuvre à l’occasion de l’exécution des travaux et prestations spécifiques à l’accord-cadre, notamment en matière de gestion des déchets de chantier, de réduction des nuisances lors des interventions et de limitation des impacts environnementaux.
Critère de qualité (pondération): 10
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Lot 2 Agences Saint Augustin et Las Planas
Valeur estimée hors TVA: 355 617 EUR 💰
Description du marché:

Les travaux de menuiserie bois et vitrerie visent les travaux d’entretien courant et gros entretien, pouvant s’appliquer ponctuellement à des opérations de grosses réparations, d’entretien et/ou d'amélioration, sur le patrimoine du Lot 2 Agences Saint Augustin et Las Planas.

Informations complémentaires:

La valeur estimée de l'accord-cadre indiquée dans le présent avis, est entendue annuellement, sur la base du DQE. La valeur maximale de l'accord-cadre correspond au montant maximum annuel contractuel, entendu sur sa durée maximale, périodes de reconductions comprises (soit 48 mois).

Ville: Patrimoine des agences Saint Augustin et Las Planas (Alpes-Maritimes)
Informations sur les options
Description des options:

La durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois, à compter de sa date de prise d'effet, mentionnée sur l'accusé réception de sa notification. Il est reconductible 3 fois 12 mois, par tacite reproduction, sans que sa durée n'excède 48 mois, avec un montant maximum annuel contractuel de 500 000 Euros HT. Le Pouvoir adjudicateur a seul la possibilité de dénoncer l'accord-cadre. Cette dénonciation devra intervenir par écrit et obligatoirement au minimum 4 mois avant chaque échéance.

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): la valeur technique de l'offre sera évaluée pour 40% (40 points/100) de la note totale au vu du contenu du Mémoire technique fourni par le candidat à l'appui de son offre et faisant apparaître : 1) Les moyens humains dédiés à l’encadrement et à l'exécution des prestations et travaux de l'accord-cadre (quantité, qualifications et habilitations) avec lesquels le candidat envisage de réaliser les travaux : 7,5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence et la suffisance des moyens humains proposés par le candidat pour l’encadrement et l’exécution des travaux et prestations de l’accord-cadre (quantité, qualifications et habilitations), pour répondre à ses besoins définis dans le C.C.T.P. 2) Les moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations et travaux de l'accord-cadre (véhicules, matériel et outillage) : 7,5% de la note totale Côte d’Azur Habitat appréciera la pertinence, l’adéquation et la disponibilité des moyens matériels proposés par le candidat pour la réalisation des travaux et prestations de l’accord-cadre (véhicules, matériel et outillage), pour répondre à ses besoins définis dans le C.C.T.P. 3) La méthodologie mise en place pour l'exécution des travaux en milieu occupé (logements ou parties communes), incluant la communication avec tous les acteurs, la prise de rendez-vous, la procédure d'intervention et le repli du chantier : 7,5% de la note totale Côte d’Azur Habitat appréciera la pertinence, la cohérence et l’efficacité de la méthodologie proposée par le candidat pour l’exécution des travaux en milieu occupé, notamment en ce qui concerne l’organisation des interventions, la coordination et la communication avec les occupants et les différents acteurs, les procédures d’intervention et le repli complet et sécurisé du chantier. 4) La méthodologie de gestion des demandes de devis et des bons de commande (procédure de prise en compte, suivi et modalités d’échanges avec les représentants de Côte d’Azur Habitat) : 7,5% de la note totale Côte d’Azur Habitat appréciera la pertinence, la clarté et l’efficacité de la méthodologie proposée par le candidat pour la gestion des demandes de devis et des bons de commande, notamment en ce qui concerne la procédure de prise en compte, le suivi des demandes, et les modalités d’échanges avec les représentants de Côte d’Azur Habitat. 5) L’organisation prévue et mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité sur le chantier (formations, moyens de protection et de signalisation et modes opératoires) : 5% de la note totale Côte d’Azur Habitat appréciera la pertinence, la cohérence et l’efficacité de l’organisation proposée par le candidat en matière d’hygiène et de sécurité sur le chantier, notamment les formations du personnel, les moyens de protection individuelle et collective, la signalisation et les modes opératoires. 6) Les fiches techniques des matériels et accessoires utilisés listés à l’article 6.3 du règlement de consultation : 5% de la note totale Côte d’Azur Habitat appréciera la pertinence, la complétude et la conformité des fiches techniques fournies par le candidat, pour répondre à ses besoins définis dans le C.C.T.P.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Lot 3 Agences Bon voyage et Le Forum
Valeur estimée hors TVA: 306 750 EUR 💰
Description du marché:

Les travaux de menuiserie bois et vitrerie visent les travaux d'entretien courant et gros entretien, pouvant s'appliquer ponctuellement à des opérations de grosses réparations, d'entretien et/ou d'amélioration, sur le patrimoine du Lot 3 Agences Bon voyage et Le Forum.

Informations complémentaires:

La valeur estimée de l'accord-cadre indiquée dans le présent avis, est entendue annuellement, sur la base du DQE. La valeur maximale de l'accord-cadre correspond au montant maximum annuel contractuel entendu sur sa durée maximale, périodes de reconductions comprises (soit 48 mois).

Ville: Patrimoine des agences Bon Voyage et Le Forum (Alpes-Maritimes)
Informations sur les options
Description des options:

La durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois, à compter de sa date de prise d'effet, mentionnée sur l'accusé réception de sa notification. Il est reconductible 3 fois 12 mois, par tacite reproduction, sans que sa durée n'excède 48 mois, avec un montant maximum annuel contractuel de 400 000 Euros HT. Le Pouvoir adjudicateur a seul la possibilité de dénoncer l'accord-cadre. Cette dénonciation devra intervenir par écrit et obligatoirement au minimum 4 mois avant chaque échéance.

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique de l'offre sera évaluée pour 40% (40 points/100) de la note totale au vu du contenu du Mémoire technique fourni par le candidat à l'appui de son offre et faisant apparaître : 1) Les moyens humains dédiés à l'encadrement et à l'exécution des prestations et travaux de l'accord-cadre (quantité, qualifications et habilitations) avec lesquels le candidat envisage de réaliser les travaux : 7,5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence et la suffisance des moyens humains proposés par le candidat pour l'encadrement et l'exécution des travaux et prestations de l'accord-cadre (quantité, qualifications et habilitations), pour répondre à ses besoins définis dans le C.C.T.P. 2) Les moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations et travaux de l'accord-cadre (véhicules, matériel et outillage) : 7,5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, l'adéquation et la disponibilité des moyens matériels proposés par le candidat pour la réalisation des travaux et prestations de l'accord-cadre (véhicules, matériel et outillage), pour répondre à ses besoins définis dans le C.C.T.P. 3) La méthodologie mise en place pour l'exécution des travaux en milieu occupé (logements ou parties communes), incluant la communication avec tous les acteurs, la prise de rendez-vous, la procédure d'intervention et le repli du chantier : 7,5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, la cohérence et l'efficacité de la méthodologie proposée par le candidat pour l'exécution des travaux en milieu occupé, notamment en ce qui concerne l'organisation des interventions, la coordination et la communication avec les occupants et les différents acteurs, les procédures d'intervention et le repli complet et sécurisé du chantier. 4) La méthodologie de gestion des demandes de devis et des bons de commande (procédure de prise en compte, suivi et modalités d'échanges avec les représentants de Côte d'Azur Habitat) : 7,5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, la clarté et l'efficacité de la méthodologie proposée par le candidat pour la gestion des demandes de devis et des bons de commande, notamment en ce qui concerne la procédure de prise en compte, le suivi des demandes, et les modalités d'échanges avec les représentants de Côte d'Azur Habitat. 5) L'organisation prévue et mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité sur le chantier (formations, moyens de protection et de signalisation et modes opératoires) : 5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, la cohérence et l'efficacité de l'organisation proposée par le candidat en matière d'hygiène et de sécurité sur le chantier, notamment les formations du personnel, les moyens de protection individuelle et collective, la signalisation et les modes opératoires. 6) Les fiches techniques des matériels et accessoires utilisés listés à l'article 6.3 du règlement de consultation : 5% de la note totale Côte d'Azur Habitat appréciera la pertinence, la complétude et la conformité des fiches techniques fournies par le candidat, pour répondre à ses besoins définis dans le C.C.T.P.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Lot 4 Agences Menton et Ariane
Valeur estimée hors TVA: 145 076 EUR 💰
Description du marché:

Informations complémentaires:

La valeur estimée de l'accord-cadre indiquée dans le présent avis, est entendue annuellement, sur la base du DQE. La valeur maximale de l'accord-cadre indiquée correspond au montant maximum annuel contractuel, entendu sur sa durée maximale, périodes de reconductions comprises (soit 48 mois).

Ville: Patrimoine des agences de Menton et Ariane (Alpes-Maritimes)
Informations sur les options
Description des options:

La durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois, à compter de sa date de prise d'effet, mentionnée sur l'accusé réception de sa notification. Il est reconductible 3 fois 12 mois, par tacite reproduction, sans que sa durée n'excède 48 mois, avec un montant maximum annuel contractuel de 250 000 Euros HT. Le Pouvoir adjudicateur a seul la possibilité de dénoncer l'accord-cadre. Cette dénonciation devra intervenir par écrit et obligatoirement au minimum 4 mois avant chaque échéance.

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Description
Site principal ou lieu d'exécution:

La durée de chacun des accords-cadres (un par lot) est de 12 mois. Ils sont reconductibles 3 fois 12 mois, par tacite reconduction, sans que leur durée n'excède 48 mois. La valeur estimée cumulée des 4 accords-cadres, indiquée dans le présent avis (1 026 419 Euros HT) est entendue annuellement, sur la base des 4 DQE fournis dans le dossier de consultation. La valeur maximale de l'accord-cadre indiquée ( 5 800 000 Euros HT) correspond au montant maximum contractuel total, pour les 4 lots cumulés, entendus sur la durée totale des accords-cadres (48 mois). Montant maximum annuel contractuel Lot 1: 300 000 Euros HT Montant maximum annuel contractuel Lot 2: 500 000 Euros HT Montant maximum annuel contractuel Lot 3: 400 000 Euros HT Montant maximum annuel contractuel Lot 4: 250 000 Euros HT

Ville: NICE et autres communes des Alpes-Maritimes

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:

Les quatre accords-cadres à bons de commande sont passés selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application de l'article L.2124-2 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de Commande Publique et des articles R.2124-1 et R.2124-2, R.2161-2 à 5 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique. Accords-cadres à bons de commande (multi attributaires) conformément aux articles R.2162-1 à R.2162- 6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la Commande Publique.

Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-06-01 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Nombre maximal de candidats: 2
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2026-05-21 12:00:00 📅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Inscription à un registre professionnel pertinent
Liste et brève description des règles et critères:

1. Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : 1) Déclaration sur l'honneur (modèle recommandé : déclaration jointe au présent Règlement de Consultation, datée et signée, ou formulaire DC1 joint au dossier de consultation, ou équivalent) : (Article R.2143-3 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics - Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la Commande Publique susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.) 2) Lettre de candidature (DC1 dans sa dernière version en vigueur, ou équivalent) (en cas de candidature en groupement, cette lettre est commune) ; 3) En cas de sous-traitant, une déclaration de sous-traitance (modèle recommandé : formulaire DC4 joint au dossier de consultation) : les noms des sous-traitants susceptibles d’intervenir dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre, ainsi que la nature et le volume des travaux sous-traités doivent être précisés.

Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:

2. Capacité économique et financière (formulaire DC2 ou équivalent) 1) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux faisant l’objet de l’accord-cadre, réalisés au cours des trois dernières années. 2) La preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents. Conformément à l’article 2-II de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. En outre, une société créée récemment peut, pour justifier de ses capacités financières, demander que soient également prises en compte les capacités financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui existent entre elle et ces opérateurs (sous-traitant, filiale, société mère, entreprise tierce...). La société candidate doit alors justifier des capacités financières des opérateurs sur lesquels elle compte s'appuyer, en produisant les mêmes renseignements ou documents que ceux exigés d’elle et apporter la preuve qu'elle en disposera pour toute l'exécution de l’accord-cadre.

Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:

3. Capacité technique et professionnelle 1) Une liste des travaux de nature et dimension similaires exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. (Article 3-I 1° de l'arrêté du 22 mars 2019). Ces attestations indiquent le montant, la date, le destinataire public ou privé, le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; 2) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années (tableau fourni en annexe au présent RC ou équivalent) ; 3) Certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les travaux pour lesquels il se porte candidat. (Article 3-I 12° de l'arrêté du 22 mars 2019 - Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.) NB : Pour les entreprises dont la création est récente, et qui sont dans l'impossibilité objective de produire certains de ces renseignements, le pouvoir adjudicateur admet que celles-ci justifient de leurs références professionnelles par tout autre moyen. Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces visées ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du présent accord-cadre à bons de commande. Précision : Les candidats veilleront à utiliser le cas échéant les dernières versions des formulaires DC1, DC2 et DC4 lesquelles sont disponibles au lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat et dans le présent dossier de consultation.

Liste et brève description des règles et critères

3. Capacité technique et professionnelle
1) Une liste des travaux de nature et dimension similaires exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. (Article 3-I 1° de l'arrêté du 22 mars 2019). Ces attestations indiquent le montant, la date, le destinataire public ou privé, le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
2) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années (tableau fourni en annexe au présent RC ou équivalent) ;
3) Certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les travaux pour lesquels il se porte candidat.
(Article 3-I 12° de l'arrêté du 22 mars 2019 - Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.)
NB : Pour les entreprises dont la création est récente, et qui sont dans l'impossibilité objective de produire certains de ces renseignements, le pouvoir adjudicateur admet que celles-ci justifient de leurs références professionnelles par tout autre moyen.
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces visées ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du présent accord-cadre à bons de commande.
Précision : Les candidats veilleront à utiliser le cas échéant les dernières versions des formulaires DC1, DC2 et DC4 lesquelles sont disponibles au lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat et dans le présent dossier de consultation.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Nature des ressources mobilisées pour financer les travaux : Fonds propres de Côte d'Azur Habitat.

Motif d'exclusion: Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale
Description des motifs d'exclusion: voir motifs d'exclusion mentionnés au règlement de consultation

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Côte d'Azur Habitat (OPAM de Nice)
Numéro d'enregistrement national: 49271391200011
Adresse postale: 53 boulevard René Cassin
Code postal: 06200
Commune postale: Nice
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: MME PELLETIER Catherine - Acheteur public confirmé
Courrier électronique: catherine.pelletier@cotedazurhabitat.fr 📧
Téléphone: 0493187513 📞
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_2ouROfHtJf 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_2ouROfHtJf 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots, sans limitation. Chaque lot donnera lieu à la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande multi attributaire (2 attributaires, maximum). Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du Dossier de Consultation des Entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence le cas échéant, via le profil acheteur : www.achatpublic.com Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, la personne publique invite les soumissionnaires à disposer des formats suivants pour faciliter le téléchargement : - Fichiers compressés au standard .zip - Adobe® Acrobat® .pdf - Rich Text Format .rtf - .doc ou .xls ou.ppt - Le cas échéant, le format DWF - ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png Lors du téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises, le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais. Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas de suppression de ladite adresse électronique. En cas de difficulté quant au téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises, le candidat est invité à se rapprocher du support technique : ACHAT PUBLIC Antony parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 ANTONY cedex. Téléphone : 01 79 06 76 00. Mail : support@achatpublic.com

Informations complémentaires

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots, sans limitation. Chaque lot donnera lieu à la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande multi attributaire (2 attributaires, maximum).
Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du Dossier de Consultation des Entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence le cas échéant, via le profil acheteur :
www.achatpublic.com
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, la personne publique invite les soumissionnaires à disposer des formats suivants pour faciliter le téléchargement :
- Fichiers compressés au standard .zip
- Adobe® Acrobat® .pdf
- Rich Text Format .rtf
- .doc ou .xls ou.ppt
- Le cas échéant, le format DWF
- ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png
Lors du téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises, le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais.
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas de suppression de ladite adresse électronique.
En cas de difficulté quant au téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises, le candidat est invité à se rapprocher du support technique :
ACHAT PUBLIC
Antony parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 ANTONY cedex.
Téléphone : 01 79 06 76 00. Mail : support@achatpublic.com

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Nice
Numéro d'enregistrement national: 17060005000026
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs
Code postal: 06050
Commune postale: Nice
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: 04 89 97 86 00 📞
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Introduction des recours A exercer avant la signature du contrat - Un référé précontractuel (articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). Le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Nice dont l’adresse est mentionnée à l’article 8 du présent règlement de consultation peut être saisi jusqu’à la signature du contrat. A exercer après la signature du contrat - Un référé contractuel devant le Tribunal administratif de Nice (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative). Il peut être exercé dans un délai de : • 31 jours, à compter de la publication d’un avis d’attribution du contrat ; • 6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée. - Un recours de plein contentieux en contestation de validité contractuelle devant le Tribunal administratif de Nice, issu de la jurisprudence « Département de Tarn et Garonne » (CE, 4 avril 2014, n°358994). Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois « à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ». Cette condition de publicité peut être remplie « notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ». Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la publication d’un avis d’attribution au JOUE suffit pour déclencher ce délai. En procédure adaptée, l’acheteur doit adapter sa publicité à l’objet et au montant du contrat. A exercer en cas de déclaration sans suite ou infructueuse de la procédure - Un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nice, dirigé contre la décision d’abandonner la procédure en la déclarant infructueuse ou sans suite. Le délai est de deux mois à compter de la publication ou notification de la décision.

Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen

Introduction des recours
A exercer avant la signature du contrat
- Un référé précontractuel (articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). Le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Nice dont l’adresse est mentionnée à l’article 8 du présent règlement de consultation peut être saisi jusqu’à la signature du contrat.
A exercer après la signature du contrat
- Un référé contractuel devant le Tribunal administratif de Nice (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative). Il peut être exercé dans un délai de :
• 31 jours, à compter de la publication d’un avis d’attribution du contrat ;
• 6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée.
- Un recours de plein contentieux en contestation de validité contractuelle devant le Tribunal administratif de Nice, issu de la jurisprudence « Département de Tarn et Garonne » (CE, 4 avril 2014, n°358994). Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois « à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ». Cette condition de publicité peut être remplie « notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ». Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la publication d’un avis d’attribution au JOUE suffit pour déclencher ce délai. En procédure adaptée, l’acheteur doit adapter sa publicité à l’objet et au montant du contrat.
A exercer en cas de déclaration sans suite ou infructueuse de la procédure
- Un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nice, dirigé contre la décision d’abandonner la procédure en la déclarant infructueuse ou sans suite. Le délai est de deux mois à compter de la publication ou notification de la décision.

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 077-271355 (2026-04-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de menuiserie et de charpenterie (>20)

Travaux de menuiserie (>20)

Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires (>20)