L'accord cadre a pour objet les Travaux de finitions tous corps d’état pouvant être réalisés sur les sites exploités par ADPSA
Les prestations peuvent avoir lieu sur l'ensemble des bâtiments des plateformes du Groupe, en Zone Sûreté à Accès Règlementé comme côté ville, dans des bâtiments classés Etablissement Recevant du Public comme dans des bâtiments classés Etablissement Recevant des Travailleurs
Les prestations comprennent l’ensemble des travaux pouvant être réalisés au titre des lots suivants :
Installation et repliement de chantier; Démolition / Percement / Rebouchage; Gros œuvre / Isolation - Etanchéité; Maçonnerie / Plâtrerie / Isolation / Calfeutrements; Menuiseries bois / Métalliques; Serrurerie / Métallerie / Vitrerie; Cloisons amovibles / Faux plafond / Faux plancher; Revêtement de sols et murs; Peinture; Voirie / Signalisation; Plomberie sanitaire / Chauffage-Ventilation-Climatisation / Protection incendie; Electricité basse tension; Courants faibles; Nettoyage / Location
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-05-12.
L'appel d'offres a été publié le 2023-04-25.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Accord Cadre de Travaux d'Aménagements et de Finitions tous corps d’état
Produits/services: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Brève description:
“L'accord cadre a pour objet les Travaux de finitions tous corps d’état pouvant être réalisés sur les sites exploités par ADPSA
Les prestations peuvent avoir...”
Brève description
L'accord cadre a pour objet les Travaux de finitions tous corps d’état pouvant être réalisés sur les sites exploités par ADPSA
Les prestations peuvent avoir lieu sur l'ensemble des bâtiments des plateformes du Groupe, en Zone Sûreté à Accès Règlementé comme côté ville, dans des bâtiments classés Etablissement Recevant du Public comme dans des bâtiments classés Etablissement Recevant des Travailleurs
Les prestations comprennent l’ensemble des travaux pouvant être réalisés au titre des lots suivants :
Installation et repliement de chantier; Démolition / Percement / Rebouchage; Gros œuvre / Isolation - Etanchéité; Maçonnerie / Plâtrerie / Isolation / Calfeutrements; Menuiseries bois / Métalliques; Serrurerie / Métallerie / Vitrerie; Cloisons amovibles / Faux plafond / Faux plancher; Revêtement de sols et murs; Peinture; Voirie / Signalisation; Plomberie sanitaire / Chauffage-Ventilation-Climatisation / Protection incendie; Electricité basse tension; Courants faibles; Nettoyage / Location
1️⃣
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“PARIS CHARLES DE GAULLE
PARIS ORLY
PARIS LE BOURGET
AERODROMES D'AVIATION GENERALE”
Description du marché:
“L'accord cadre a pour objet les Travaux de finitions tous corps d’état pouvant être réalisés sur les sites exploités par ADP SA.
Il sera exécuté par la...”
Description du marché
L'accord cadre a pour objet les Travaux de finitions tous corps d’état pouvant être réalisés sur les sites exploités par ADP SA.
Il sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents ou de bons de commande selon le seuil défini dans le marché.
Les prestations peuvent avoir lieu sur l'ensemble des bâtiments des plateformes du Groupe, en Zone Sûreté à Accès Règlementé comme côté ville, dans des bâtiments classés Etablissement Recevant du Public comme dans des bâtiments classés Etablissement Recevant des Travailleurs
Les prestations comprennent l’ensemble des travaux pouvant être réalisés au titre des lots suivants :
Installation et repliement de chantier; Démolition / Percement / Rebouchage; Gros œuvre / Isolation - Etanchéité; Maçonnerie / Plâtrerie / Isolation / Calfeutrements; Menuiseries bois / Métalliques; Serrurerie / Métallerie / Vitrerie; Cloisons amovibles / Faux plafond / Faux plancher; Revêtement de sols et murs; Peinture; Voirie / Signalisation; Plomberie sanitaire / Chauffage-Ventilation-Climatisation / Protection incendie; Electricité basse tension; Courants faibles; Nettoyage / Location
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 272 000 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 96
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 8
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“- capacité financière: le chiffre d'affaire annuel du candidat doit représenté au minimum deux fois l'estimation annuelle du marché,
- expérience ou...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
- capacité financière: le chiffre d'affaire annuel du candidat doit représenté au minimum deux fois l'estimation annuelle du marché,
- expérience ou références de même nature que l'objet du marché de moins de cinq ans,
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“La valeur maximale de l'accord cadre sur sa durée totale est de 408 000 000 € à répartir entre les quatre (4) titulaires en fonction de l'attribution des marchés.”
Informations complémentaires
La valeur maximale de l'accord cadre sur sa durée totale est de 408 000 000 € à répartir entre les quatre (4) titulaires en fonction de l'attribution des marchés.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- capacité financière: le chiffre d'affaires annuel du candidat doit représenté au minimum deux fois l'estimation annuelle du marché” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- expérience ou références de même nature que l'objet du marché de moins de cinq ans;
L'entreprise ou le groupement candidat devra être en capacité de...”
Liste et brève description des critères de sélection
- expérience ou références de même nature que l'objet du marché de moins de cinq ans;
L'entreprise ou le groupement candidat devra être en capacité de réaliser la totalité des prestations demandées au titre des sous lots techniques suivants :
• Installation et repliement de chantier
• Démolition / Percement / Rebouchage
• Gros œuvre / Isolation - Etanchéité
• Maçonnerie / Plâtrerie / Isolation / Calfeutrements
• Menuiseries bois / Métalliques
• Serrurerie / Métallerie / Vitrerie
• Cloisons amovibles / Faux plafond / Faux plancher
• Revêtement de sols et murs
• Peinture
• Voirie / Signalisation
• Plomberie sanitaire / Chauffage-Ventilation-Climatisation / Protection incendie
• Electricité basse tension
• Courants faibles
• Nettoyage / Location
Afficher plus Conditions de participation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement bancaire dans un délai global de soixante (60) jours. Le financement des prestations est...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement bancaire dans un délai global de soixante (60) jours. Le financement des prestations est assuré par des fonds propres et des emprunts bancaires.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Dans le cas d'un groupement, le mandataire sera obligatoirement solidaire de chacun des membres.” Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“L'accord cadre sera conclu avec les entreprises groupées conjointes, chacune engagée pour sa partie de travaux et le mandataire solidaire du groupement...”
Conditions d'exécution du contrat
L'accord cadre sera conclu avec les entreprises groupées conjointes, chacune engagée pour sa partie de travaux et le mandataire solidaire du groupement assurant la coordination, soit en entreprises groupées solidaires, chacune engagée pour la totalité du marché en cas de défaillance de la ou des autres entreprises.
En cas de groupement: le mandataire assurera la coordination de l'ensemble des prestations du marché et si celui-ci est conjoint, il sera contractuellement exigé que le mandataire soit solidaire des cotraitants.
Les prestations pourront être réalisées en tout ou partie en zone de sûreté à accès réglementé.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Description
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 4
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-05-12
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅ Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
Informations complémentaires
“La présente consultation comprend deux phases.
La première phase concerne l'appel à candidatures où il n'est pas demandé de remise d'offre mais la...”
La présente consultation comprend deux phases.
La première phase concerne l'appel à candidatures où il n'est pas demandé de remise d'offre mais la constitution d'un dossier de candidature indiqué à la section III du présent avis.
Les candidatures seront examinées en tenant compte des garanties, capacités techniques et financières qu'elles présentent ainsi que des références professionnelles. Dans l'hypothèse où le nombre de candidatures serait supérieur à 8 celles-ci seront sélectionnées en fonction des critères indiqués ci-dessus.
Les candidatures devront être déposées sur le site https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr Les documents à remettre pour faire acte de candidature sont la (FRE) renseignée (cette fiche est à remplir par le candidat via un formulaire de saisie en ligne directement accessible dans son compte), le K-bis et un engagement par lequel le candidat certifie qu'il n'entre pas dans l'un des cas visés par le Règlement (UE) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en particulier les dispositions du 26) de ce règlement.
La seconde phase de remise des offres est destinée aux candidats sélectionnés par Aéroports de Paris à l'issue de la phase précédente.
Les critères de jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.
Les candidats pourront proposer des variantes à sa solution de base uniquement dans les domaines suivants :
- toutes innovations sur les sous lots techniques présentant un intérêt technico-économique,
- toutes solutions techniques présentant un avantage environnemental.
Seules les offres complètes seront examinées. Aéroports de Paris se réserve la possibilité de demander aux candidats de compléter leur offre dans un délai n’excédant pas 96 heures ouvrables si elle apparaît incomplète en première analyse.
Après la présentation de l'offre, Aéroports de Paris pourra n'engager et conduire des négociations qu'avec les candidats ayant présenté les offres qu'elle estimera les plus intéressantes.
Les candidats sont informés que l'absence de signature de la charte RSE constitue un cas de non-conformité de leur offre et s'engagent à mettre en oeuvre tous les moyens permettant de se conformer à leurs engagements.
Les candidats désirant transférer leur marché à une structure juridique distincte, devront l'indiquer lors du dépôt de leur candidature. La cession du marché ne pourra être admise que si Aéroports de Paris y consent et dès lors qu'elle ne s'accompagne d'aucune modification substantielle d'un élément du marché. Le cessionnaire reprenant le marché devra disposer, jusqu'au terme de celui-ci, des garanties professionnelles et financières lu permettant de l'exécuter.
Les candidats peuvent consulter le mode opératoire accessible depuis la page d'accueil. En cas de problème lié à l'utilisation du portail achats, vous pouvez contacter le support téléphonique au +33 149754321 (0,34 EUR/min).
Le dossier de consultation (susceptible d'être modifié sur des détails) est disponible sur le site https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr
Après la clôture de la phase candidature, Aéroports de Paris invitera les entreprises admises a présenter une offre à télécharger gratuitement le dossier de consultation (pièces administratives, techniques et financières) sur leur espace personnel accessible depuis le portail achats https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr (Page d'accueil — cadre Mes consultations).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire
Adresse postale: 29 45 avenue de la porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal Judiciaire
Adresse postale: 29 45 avenue de la porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Référé précontractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Référé précontractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2009). Référé contractuel prévu par l'article 11 de l'ordonnance du 7mai 2009. Recours en nullité relative (5 ans). Recours en nullité absolue (30 ans).
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal Judiciaire
Adresse postale: 29 45 avenue de la porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2023/S 084-253781 (2023-04-25)
Avis d'attribution de marché (2023-11-28) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Région: Val-de-Marne🏙️
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“L'accord cadre a pour objet les Travaux de finitions tous corps d’état pouvant être réalisés sur les sites exploités
par ADPSA
Les prestations peuvent avoir...”
Brève description
L'accord cadre a pour objet les Travaux de finitions tous corps d’état pouvant être réalisés sur les sites exploités
par ADPSA
Les prestations peuvent avoir lieu sur l'ensemble des bâtiments des plateformes du Groupe, en Zone Sûreté à
Accès Règlementé comme côté ville, dans des bâtiments classés Etablissement Recevant du Public comme
dans des bâtiments classés Etablissement Recevant des Travailleurs
Les prestations comprennent l’ensemble des travaux pouvant être réalisés au titre des lots suivants :
Installation et repliement de chantier; Démolition / Percement / Rebouchage; Gros oeuvre / Isolation -
Etanchéité; Maçonnerie / Plâtrerie / Isolation / Calfeutrements; Menuiseries bois / Métalliques; Serrurerie / Métallerie / Vitrerie; Cloisons amovibles / Faux plafond / Faux plancher; Revêtement de sols et murs; Peinture; Voirie / Signalisation; Plomberie sanitaire / Chauffage-Ventilation-Climatisation / Protection incendie; Electricité basse tension; Courants faibles; Nettoyage / Location
Afficher plus Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Description du marché:
“L'accord cadre a pour objet les Travaux de finitions tous corps d’état pouvant être réalisés sur les sites exploités par ADP SA.
Il sera exécuté par la...”
Description du marché
L'accord cadre a pour objet les Travaux de finitions tous corps d’état pouvant être réalisés sur les sites exploités par ADP SA.
Il sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents ou de bons de commande selon le seuil défini dans le marché.
Les prestations peuvent avoir lieu sur l'ensemble des bâtiments des plateformes du Groupe, en Zone Sûreté à Accès Règlementé comme côté ville, dans des bâtiments classés Etablissement Recevant du Public comme dans des bâtiments classés Etablissement Recevant des Travailleurs
Les prestations comprennent l’ensemble des travaux pouvant être réalisés au titre des lots suivants :
Installation et repliement de chantier; Démolition / Percement / Rebouchage; Gros oeuvre / Isolation - Etanchéité; Maçonnerie / Plâtrerie / Isolation / Calfeutrements; Menuiseries bois / Métalliques; Serrurerie / Métallerie / Vitrerie; Cloisons amovibles / Faux plafond / Faux plancher; Revêtement de sols et murs; Peinture; Voirie / Signalisation; Plomberie sanitaire / Chauffage-Ventilation-Climatisation / Protection incendie; Electricité basse tension; Courants faibles; Nettoyage / Location
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Responsabilité Sociale et environnementale
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 50
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 084-253781
Information sur la fin de l'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera pas d'autres marchés sur la base de l'avis de préinformation susmentionné
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: MPP23109
Titre: Accord Cadre de Travaux d'Aménagements et de Finitions tous corps d’état
Date de conclusion du contrat: 2023-11-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Entreprise club sa
Commune postale: Boe
Code postal: 47552
Pays: France 🇫🇷
Région: Lot-et-Garonne🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: Eiffage energie systemes
Commune postale: Coignieres
Code postal: 78310
Région: Yvelines 🏙️
Nom: Gagneraud construction
Commune postale: Paris
Code postal: 75016
Région: Paris🏙️
Le contractant est une PME
Nom: Phm immobilier
Nom: Schneider et cie
Commune postale: Viry chatillon
Code postal: 91170
Région: Essonne🏙️
Nom: Sidem electricite
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Région: Hauts-de-France🏙️
Nom: Smb batiment
Commune postale: Argenteuil
Code postal: 95100
Région: Val-d’Oise🏙️
2️⃣
Numéro de contrat: MPP23112
Date de conclusion du contrat: 2023-11-20 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Bcn (cbi)
Commune postale: Velizy villacoublay
Code postal: 78141
Nom: Cegelec tertiaire
Commune postale: Rueil malmaison
Code postal: 92563
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Nom: Ceff
Commune postale: Compiegne
Code postal: 60200
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
3️⃣
Numéro de contrat: MPP23111
Titre: Accord cadre travaux d'amenagement et de finition tous corps d'etat
Date de conclusion du contrat: 2023-11-23 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Chantiers modernes construction
Commune postale: Chevilly larue
Code postal: 94550
Région: Val-de-Marne🏙️
Nom: Axima concept
Commune postale: Courbevoie
Nom: Agence epure
Code postal: 75018
Nom: Tcm lindera
Commune postale: Brive la gaillarde
Code postal: 19100
Région: Corrèze🏙️
4️⃣
Numéro de contrat: MPP23110
Date de conclusion du contrat: 2023-11-27 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Spie batignolles presance ile de france
Commune postale: Conflans saint honorine
Code postal: 78700
Nom: Santerne ile de france
Commune postale: Asnieres sur oise
Code postal: 92600
Nom: Bbs
Commune postale: Compans
Code postal: 77290
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Nom: Paul champs
Commune postale: Guipavas
Code postal: 29490
Région: Finistère🏙️
Source: OJS 2023/S 232-728520 (2023-11-28)