Avis de marché (2023-11-17) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'autoroutes
Numéro de référence: BPC001463
Brève description:
“Travaux de renouvellement des chaussées existantes entre les PR 169+300 et PR 179+350 en sens 1 sur l'autoroute A6” Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'autoroutes📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction d'autoroutes📦 Lieu d'exécution
Région NUTS: Yonne🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Référence Dates
Date d'envoi: 2023-11-17 📅
Date limite de soumission: 2024-01-11 📅
Date de publication: 2023-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 225-708000
Se réfère à l'avis: 2023/S 149-475623
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires
“A titre indicatif, les travaux débuteront en mai 2024.Le délai d'exécution du marché est fixé à 78 jours calendaires :- Période de préparation de 30 jours...”
A titre indicatif, les travaux débuteront en mai 2024.Le délai d'exécution du marché est fixé à 78 jours calendaires :- Période de préparation de 30 jours calendaires - Les travaux divisés sont en délais partiels (DP) :- DP1 : travaux préparatoires (19 jours calendaires)- DP2 : travaux de renouvellement des chaussées (26 jours calendaires et 3 jours d'intempéries)
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 225-708000 (2023-11-17)
Avis d'attribution de marché (2024-06-13) Objet Champ d'application du marché
Titre: A6 - Renouvellement des chaussées entre les PR 169.300 au PR 179.350 en sens 1 (Paris / Lyon)
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'autoroutes📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 2 416 665 EUR 💰
Description
Description du marché:
“Travaux de renouvellement des chaussées existantes entre les PR 169+300 et PR 179+350 en sens 1. Les travaux comprennent notamment la réfection de la couche...”
Description du marché
Travaux de renouvellement des chaussées existantes entre les PR 169+300 et PR 179+350 en sens 1. Les travaux comprennent notamment la réfection de la couche de
roulement en pleine largeur, la reprise de la couche de liaison sur certaines sections en VL et et VR.
A titre indicatif, les principales quantitées sont :
- Couche de roulement BBSG : 115 000 m²
- Couche de liaison GB : 16 000 m²
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Le délai de la période des travaux (DP2) est de 21 jours (dont trois jours d'intempéries)”
Site principal ou lieu d'exécution:
“Lieu principal d'exécution : Autoroute A6 - Département Yonne (89)”
Lieu d'exécution: Yonne🏙️ Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 14W07
Date de conclusion du contrat: 2024-05-27 📅
Titre: A6 - Renouvellement des chaussées entre les PR 169.300 au PR 179.350 en sens 1 (Paris / Lyon)
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 2 416 665 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage route centre est
Numéro d'enregistrement national: 39882711300315
Adresse postale: 8 rue du Dauphiné - CS 74005
Code postal: 69964
Commune postale: Corbas cedex
Région: Rhône🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: aogtr.infrastructures@eiffage.com📧
Téléphone: 0478789190📞
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Aprr.
Numéro d'enregistrement national: 01625002900309
Adresse postale: 36, rue du Docteur Schmitt
Code postal: 21850
Commune postale: Saint-Apollinaire
Région: Côte-d’Or🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: stephane.viguier@aprr.fr📧
Téléphone: 0164455609📞
URL: http://www.aprr.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Affaires économiques et financières
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal judicaire de Dijon
Numéro d'enregistrement national: 49489898600019
Adresse postale: Cité Judiciaire, 13 Bd Clémenceau, BP 13313
Code postal: 21033
Commune postale: DIJON Cedex
Région: Côte-d’Or🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: accueil-dijon@justice.fr📧
Téléphone: 0380704500📞
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judicaire de Dijon
Numéro d'enregistrement national: 49489898600019
Adresse postale: Cité Judiciaire, 13 Bd Clémenceau, BP 13313
Code postal: 21033
Commune postale: DIJON Cedex
Région: Côte-d’Or🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: accueil-dijon@justice.fr📧
Téléphone: 0380704500📞
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.”
Source: OJS 2024/S 116-356470 (2024-06-13)