Travaux Les Cirses - 59 Logements Collectifs
SACOVAL
Le présent dossier concerne la construction d'un bâtiment d'habitation nommé LES CIRSES. Il se compose de 59 logements sur 11 niveaux dont 2 niveaux de parkings semi-enterré. L'ensemble se situe sur la commune de Val d'Isère
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2026-03-05. L'appel d'offres a été publié le 2026-02-02.
Qui ?- • SACOVAL
- • Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants › Ascenseurs
- • Carrelages › Carrelage mural
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Portes › Portes de garage
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux de cloisonnement
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement › Services de nettoyage et d'hygiène
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'isolation › Travaux d'isolation thermique
- • Travaux de bétonnage › Ragréages › Travaux de chape
- • Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Travaux de construction de bâtiments
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture › Travaux d'installation d'échafaudages
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de peinture de couverture et autres travaux d'application d'enduits
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Maçonnerie de pierres › Maçonnerie de pierres de taille
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de plomberie › Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples
- • Travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux préparatoires de viabilité
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • Rhône-Alpes › Isère
- • Rhône-Alpes › Savoie
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2026-02-02 | Avis de marché |
Avis de marché (2026-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux Les Cirses - 59 Logements Collectifs
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Valeur estimée hors TVA: 10 239 500 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 22
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 22
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Vrd - espaces verts
Valeur estimée hors TVA: 127 000 EUR 💰
Description du marché: VRD - ESPACES VERTS
Informations complémentaires:
Produits/services supplémentaires:
Adresse postale: chemin des Coves
Code postal: 73150
Ville: Val d'Isere
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Savoie 🏙️
Durée de l'accord: 20 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-03-26 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Gros oeuvre
Valeur estimée hors TVA: 2 830 000 EUR 💰
Description du marché: GROS OEUVRE
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Charpente / couverture
Valeur estimée hors TVA: 1 025 000 EUR 💰
Description du marché: CHARPENTE / COUVERTURE
Informations complémentaires:
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Titre
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Bardage / garde corps bois
Valeur estimée hors TVA: 597 800 EUR 💰
Description du marché: BARDAGE / GARDE CORPS BOIS
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Etancheite
Valeur estimée hors TVA: 222 600 EUR 💰
Description du marché: ETANCHEITE
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
6️⃣
Identifiant interne:
Titre: Menuiseries exterieures bois
Valeur estimée hors TVA: 594 000 EUR 💰
Description du marché: MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
7️⃣
Identifiant interne:
Titre: Serrurerie - metallerie
Valeur estimée hors TVA: 111 800 EUR 💰
Description du marché: SERRURERIE - METALLERIE
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
8️⃣
Identifiant interne:
Titre: Portes de garages
Valeur estimée hors TVA: 20 000 EUR 💰
Description du marché: PORTES DE GARAGES
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
9️⃣
Identifiant interne:
Titre: Parements pierre
Valeur estimée hors TVA: 272 700 EUR 💰
Description du marché: PAREMENTS PIERRE
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
Titre: Enduits de facades
Valeur estimée hors TVA: 110 500 EUR 💰
Description du marché: ENDUITS DE FACADES
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Projection pneumatique de laines minerales
Valeur estimée hors TVA: 26 800 EUR 💰
Description du marché: PROJECTION PNEUMATIQUE DE LAINES MINERALES
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Menuiseries interieures bois
Valeur estimée hors TVA: 582 800 EUR 💰
Description du marché: MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Cloisons - doublage - faux-plafond
Valeur estimée hors TVA: 438 500 EUR 💰
Description du marché: CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFOND
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Chapes
Valeur estimée hors TVA: 225 700 EUR 💰
Description du marché: CHAPES
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Carrelages-faiences
Valeur estimée hors TVA: 54 700 EUR 💰
Description du marché: CARRELAGES-FAIENCES
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale le carrelage et la faïence
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣6️⃣
Identifiant interne:
Titre: Peintures
Valeur estimée hors TVA: 301 400 EUR 💰
Description du marché: PEINTURES
Informations complémentaires:
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣7️⃣
Identifiant interne:
Titre: Sols souples
Valeur estimée hors TVA: 241 000 EUR 💰
Description du marché: SOLS SOUPLES
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale la pose de revêtement de sols
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣8️⃣
Identifiant interne:
Titre: Ascenseur
Valeur estimée hors TVA: 125 500 EUR 💰
Description du marché: ASCENSEUR
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale l'installation des ascenseurs
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣9️⃣
Identifiant interne:
Titre: Electricite - courants faibles
Valeur estimée hors TVA: 750 000 EUR 💰
Description du marché: ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Informations complémentaires:
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣0️⃣
Identifiant interne:
Titre: Plomberie / chauffage / vmc
Valeur estimée hors TVA: 1 446 000 EUR 💰
Description du marché: PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC
Informations complémentaires:
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Nettoyage de fin de chantier
Valeur estimée hors TVA: 46 700 EUR 💰
Description du marché: NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale nettoyage de fin chantier
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Echafaudages
Valeur estimée hors TVA: 89 000 EUR 💰
Description du marché: ECHAFAUDAGES
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale l'installation d'échafaudage
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-03-05 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2026-03-06 📅
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sacoval
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Impasse le Planay
Résidence le Planay
Code postal: 73150
Commune postale: Val d'Isere
Région: Savoie 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: HACQUARD Fabien
Courrier électronique: debaudre@sacoval.fr 📧
Téléphone: 0479401570 📞
URL: https://www.marches-publics.info/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1773877 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1773877 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les candidatures et offres peuvent uniquement être remises électroniquement
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Code postal: 38022
Commune postale: Grenoble
Région: Isère 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: 0476429000 📞
Fax: 0476422269 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 024-081306 (2026-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux Les Cirses - 59 Logements Collectifs
Numéro de référence:
2026/01
Brève description:
Le présent dossier concerne la construction d'un bâtiment d'habitation nommé LES CIRSES.
Il se compose de 59 logements sur 11 niveaux dont 2 niveaux de parkings semi-enterré. L'ensemble se situe sur la commune de Val d'Isère
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Valeur estimée hors TVA: 10 239 500 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 22
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 22
1️⃣
Identifiant interne:
2
Titre: Vrd - espaces verts
Valeur estimée hors TVA: 127 000 EUR 💰
Description du marché: VRD - ESPACES VERTS
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale :
- Relevés préliminaires du terrain.
- Implantation des fouilles.
- Installations provisoires pour le lot.
- Amenée et repli du matériel et des fournitures.
- Démarches administratives.
- Travaux de terrassements de toutes natures, fouilles, remblais, etc... y compris toutes manutentions.
- Rampes d'accès, chemins provisoires, etc...
- étaiements et blindages nécessaires.
- Assainissement nécessaire.
- Toutes manutentions pour reprises et transport.
- Réparations des dégâts causés par les intempéries.
- Indemnités aux tiers pour dégâts divers ou pour remise en état des routes
Afficher plus
Code postal: 73150
Ville: Val d'Isere
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Savoie 🏙️
Durée de l'accord: 20 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-03-26 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
3
Titre: Gros oeuvre
Valeur estimée hors TVA: 2 830 000 EUR 💰
Description du marché: GROS OEUVRE
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale
- Les Fondations
- les Dallages
- l'Infracstructure
- superstructure
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne:
4
Titre: Charpente / couverture
Valeur estimée hors TVA: 1 025 000 EUR 💰
Description du marché: CHARPENTE / COUVERTURE
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale
- la réalisation d'une charpente bois traditionnelle
- les Ossature bois
- les terrasses et balcon bois
- la couverture
- les évacuation des eaux
Produits/services supplémentaires:
Les variantes sont acceptées ✅
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne:
5
Titre: Bardage / garde corps bois
Valeur estimée hors TVA: 597 800 EUR 💰
Description du marché: BARDAGE / GARDE CORPS BOIS
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale
- la réalisation du bardage
- la réalisation des gardes corps bois extérieur
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
5️⃣
Identifiant interne:
6
Titre: Etancheite
Valeur estimée hors TVA: 222 600 EUR 💰
Description du marché: ETANCHEITE
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale l'étanchéité de :
- murs vide technique
- murs enterrés
- résine pour murs enterres
-étanchéité terrasse accessible
- protection des reliefs
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
6️⃣
Identifiant interne:
7
Titre: Menuiseries exterieures bois
Valeur estimée hors TVA: 594 000 EUR 💰
Description du marché: MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale la fourniture et la pose des menuiseries extérieurs
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
7️⃣
Identifiant interne:
8
Titre: Serrurerie - metallerie
Valeur estimée hors TVA: 111 800 EUR 💰
Description du marché: SERRURERIE - METALLERIE
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale :
- les escaliers métalliques caillebotis
- les gardes corps
- les mains courante
- des portes, échelles et grilles métalliques
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0007
8️⃣
Identifiant interne:
9
Titre: Portes de garages
Valeur estimée hors TVA: 20 000 EUR 💰
Description du marché: PORTES DE GARAGES
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale le fourniture et la pose de portes de garages
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
9️⃣
Identifiant interne:
10
Titre: Parements pierre
Valeur estimée hors TVA: 272 700 EUR 💰
Description du marché: PAREMENTS PIERRE
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale l'habillage pierre en façade extérieur avec et sans isolation
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0009
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
11
Titre: Enduits de facades
Valeur estimée hors TVA: 110 500 EUR 💰
Description du marché: ENDUITS DE FACADES
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale les enduits de façades et les isolations thermiques
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
1️⃣1️⃣
Identifiant interne:
12
Titre: Projection pneumatique de laines minerales
Valeur estimée hors TVA: 26 800 EUR 💰
Description du marché: PROJECTION PNEUMATIQUE DE LAINES MINERALES
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale les projections pneumatiques de laines minérales
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0011
1️⃣2️⃣
Identifiant interne:
13
Titre: Menuiseries interieures bois
Valeur estimée hors TVA: 582 800 EUR 💰
Description du marché: MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale les menuiseries d'intérieurs :
- Blocs portes
- Habillages
- Placards & mobiliers
- Les Trappes
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0012
1️⃣3️⃣
Identifiant interne:
14
Titre: Cloisons - doublage - faux-plafond
Valeur estimée hors TVA: 438 500 EUR 💰
Description du marché: CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFOND
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale :
- les Doublages et plaques d'habillage
- les Cloisonnements
- les Faux plafonds
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0013
1️⃣4️⃣
Identifiant interne:
15
Titre: Chapes
Valeur estimée hors TVA: 225 700 EUR 💰
Description du marché: CHAPES
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale :
- Insonorisation
- Isolation mousse projetée
- Chape fluide ciment
- Chape traditionnelle
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0014
1️⃣5️⃣
Identifiant interne:
16
Titre: Carrelages-faiences
Valeur estimée hors TVA: 54 700 EUR 💰
Description du marché: CARRELAGES-FAIENCES
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale le carrelage et la faïence
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0015
1️⃣6️⃣
Identifiant interne:
17
Titre: Peintures
Valeur estimée hors TVA: 301 400 EUR 💰
Description du marché: PEINTURES
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale :
- Peinture Sur Plâtre Et Assimilé
- Peinture Sur Panneaux Bois Prépeints
- Traitement Sur Bois Massif
- Peinture Sur Métaux
- Façades Et Peinture Sur Ciment
Produits/services supplémentaires:
Options ✅
Description des options:
Le traitement des menuiseries extérieures est prévu en base dans le lot Menuiseries Extérieures et en option dans le lot Peinture.
Le traitement des éléments de charpente est prévu en base dans le lot Charpente-Couverture et en option dans le lot Peinture.
Le traitement des garde-corps est prévu en base dans le lot Bardage/Gc et en option dans le lot Peinture
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0016
1️⃣7️⃣
Identifiant interne:
18
Titre: Sols souples
Valeur estimée hors TVA: 241 000 EUR 💰
Description du marché: SOLS SOUPLES
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale la pose de revêtement de sols
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0017
1️⃣8️⃣
Identifiant interne:
19
Titre: Ascenseur
Valeur estimée hors TVA: 125 500 EUR 💰
Description du marché: ASCENSEUR
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale l'installation des ascenseurs
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0018
1️⃣9️⃣
Identifiant interne:
20
Titre: Electricite - courants faibles
Valeur estimée hors TVA: 750 000 EUR 💰
Description du marché: ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale :
- L'installation de chantier
- L'installation de la prise de terre
- L'installation des colonnes montantes
- L'installation de l'alimentation générale électrique
- L'installation des armoires électriques
- L'installation des alimentations électriques
- L'installation de l'appareillage et filerie
- L'installation des luminaires
- L'installation du réseau téléphonique
- L'installation du réseau télévision
- L'installation de l'interphonie vidéo
- L'installation de vidéo-surveillance
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0019
2️⃣0️⃣
Identifiant interne:
21
Titre: Plomberie / chauffage / vmc
Valeur estimée hors TVA: 1 446 000 EUR 💰
Description du marché: PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC
Informations complémentaires:
Les travaux comprennent d'une manière générale :
- la réalisation des installations de plomberie -sanitaire,
- la réalisation de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire,
- la réalisation de la chaufferie en bois granulés.
- la réalisation des installations de ventilation mécanique contrôlée
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0020
2️⃣1️⃣
Identifiant interne:
22
Titre: Nettoyage de fin de chantier
Valeur estimée hors TVA: 46 700 EUR 💰
Description du marché: NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale nettoyage de fin chantier
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0021
2️⃣2️⃣
Identifiant interne:
23
Titre: Echafaudages
Valeur estimée hors TVA: 89 000 EUR 💰
Description du marché: ECHAFAUDAGES
Informations complémentaires: Les travaux comprennent d'une manière générale l'installation d'échafaudage
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0022
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-03-05 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2026-03-06 📅
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sacoval
Numéro d'enregistrement national:
68085
Adresse postale: Impasse le Planay
Résidence le Planay
Code postal: 73150
Commune postale: Val d'Isere
Région: Savoie 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: HACQUARD Fabien
Courrier électronique: debaudre@sacoval.fr 📧
Téléphone: 0479401570 📞
URL: https://www.marches-publics.info/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1773877 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1773877 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les candidatures et offres peuvent uniquement être remises électroniquement
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'enregistrement national:
37C53952-B86D-5CAE-E437A46801A5AEA7
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Code postal: 38022
Commune postale: Grenoble
Région: Isère 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: 0476429000 📞
Fax: 0476422269 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 024-081306 (2026-02-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)
- Travaux de construction de bâtiments (>20)
- Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)
- Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (11)
- Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours et de bâtiments militaires (1)
- Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)
- Travaux de construction de bâtiments gonflables
- Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques (13)
- Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (5)