Travaux de mise en place de confortements provisoires prioritaires face à la mer et du mur des douaniers au Fort de Socoa à Ciboure
Communaute d'Agglomération Pays Basque
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires tel qu'indiqué dans l'acte d'engagement. Ces travaux font suite à une étude de diagnostic géotechnique réalisée en décembre 2023 dans le cadre de l'étude structurelle du Fort de Socoa. Celle-ci a relevé des zones nécessitant la mise en place de confortements provisoires prioritaires face à la mer et sur le mur des Douaniers. Concernant les travaux de confortements provisoires prioritaires face à la mer, trois tronçons ont été jugés comme prioritaires avec des aléas d'écroulement considérés comme forts à très forts. Les solutions de confortements retenues reposent sur le remplacement des maçonneries, l'injection de coulis dans les vides, la pose d'ancrages avec croix de Saint André et la réalisation d'un ouvrage constitué de micropieux liaisonnés par une poutre de couronnement. Concernant le mur des Douaniers, le confortement ne s'inscrit pas dans un projet de restauration ou de valorisation du site. Il vise à sécuriser l'ouvrage à court terme, dans l'attente d'un projet de restauration global du site. Les parements du mur seront confortés en place par des ancrages associés à des croix de Saint André. La fondation du mur sera consolidée par injection de résine sous sa base
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2026-03-13. L'appel d'offres a été publié le 2026-02-04.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Ouvrages d'art et de génie civil
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2026-02-04 | Avis de marché |
Avis de marché (2026-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de mise en place de confortements provisoires prioritaires face à la mer et du mur des douaniers au Fort de Socoa à Ciboure
Numéro de référence: 2025_RESS_0027
Brève description:
“Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires tel qu'indiqué dans l'acte d'engagement. Ces travaux...”
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 4
1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Maçonneries - injections
Description du marché:
“Maçonneries - injections”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Adresse postale: Fort de Socoa, Avenue du Commandant Passicot
Code postal: 64500
Ville: Ciboure
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Durée de l'accord: 26 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2026-05-13 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Cohérence du délai d'exécution des travaux proposé par le candidat avec les moyens associés et le planning prévisionnel proposé par le Maitre d'ouvrage (hors contraintes particulières imposées au chantier décrites dans le Cctp)
Critère de qualité (pondération): 15
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Ancrages - Micropieux
Description du marché:
“Ancrages - micropieux”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Maçonneries anti érosives
Description du marché:
“Maçonneries anti érosives”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne: 04
Titre: Confortement mur des douaniers
Description du marché:
“Confortement mur des douaniers”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-03-13 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-03-13 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-03-13 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communauté d'agglomération Pays Basque
Numéro d'enregistrement national: 55610
Adresse postale: Monsieur le Président
15 avenue Maréchal Foch, Cs88507
Code postal: 64185
Commune postale: Bayonne Cedex
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Jean-René ETCHEGARAY
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0559447272 📞
URL: https://www.communaute-paysbasque.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1773916 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1773916 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Des financements ont été sollicités : Dotation de Soutien à l'Investissement Local et fonds européens Feder. La possibilité de recourir à une avance est...”
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Pau
Numéro d'enregistrement national: 9E2D9AA2-0E42-0EC3-236A918DB445F5A3
Adresse postale: 50 Cours Lyautey
Code postal: 64010
Commune postale: Pau
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧
Téléphone: 0559849440 📞
Fax: 0559024993 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Pau
Numéro d'enregistrement national: 9E2D9AB1-F45A-2B0C-75EB801412B64A91
Adresse postale: 50 Cours Lyautey
Code postal: 64010
Commune postale: Pau
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧
Téléphone: 0559849440 📞
Fax: 0559024993 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 026-086187 (2026-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de mise en place de confortements provisoires prioritaires face à la mer et du mur des douaniers au Fort de Socoa à Ciboure
Numéro de référence: 2025_RESS_0027
Brève description:
“Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires tel qu'indiqué dans l'acte d'engagement. Ces travaux...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 4
1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Maçonneries - injections
Description du marché:
“Maçonneries - injections”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Adresse postale: Fort de Socoa, Avenue du Commandant Passicot
Code postal: 64500
Ville: Ciboure
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Durée de l'accord: 26 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2026-05-13 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Cohérence du délai d'exécution des travaux proposé par le candidat avec les moyens associés et le planning prévisionnel proposé par le Maitre d'ouvrage (hors contraintes particulières imposées au chantier décrites dans le Cctp)
Critère de qualité (pondération): 15
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Ancrages - Micropieux
Description du marché:
“Ancrages - micropieux”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Maçonneries anti érosives
Description du marché:
“Maçonneries anti érosives”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne: 04
Titre: Confortement mur des douaniers
Description du marché:
“Confortement mur des douaniers”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-03-13 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-03-13 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-03-13 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communauté d'agglomération Pays Basque
Numéro d'enregistrement national: 55610
Adresse postale: Monsieur le Président
15 avenue Maréchal Foch, Cs88507
Code postal: 64185
Commune postale: Bayonne Cedex
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Jean-René ETCHEGARAY
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0559447272 📞
URL: https://www.communaute-paysbasque.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1773916 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1773916 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Des financements ont été sollicités : Dotation de Soutien à l'Investissement Local et fonds européens Feder. La possibilité de recourir à une avance est...”
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Pau
Numéro d'enregistrement national: 9E2D9AA2-0E42-0EC3-236A918DB445F5A3
Adresse postale: 50 Cours Lyautey
Code postal: 64010
Commune postale: Pau
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧
Téléphone: 0559849440 📞
Fax: 0559024993 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Pau
Numéro d'enregistrement national: 9E2D9AB1-F45A-2B0C-75EB801412B64A91
Adresse postale: 50 Cours Lyautey
Code postal: 64010
Commune postale: Pau
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧
Téléphone: 0559849440 📞
Fax: 0559024993 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 026-086187 (2026-02-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)