Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7)
Le Grand Chalon
Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7). - Le marché global est décomposé en 18 lots. Le présent avis d'appel public à la concurrence ne concerne pas les lots 6 et 7 traités dans le cadre d'une consultation distincte passée en procédure adaptée en application des articles L2123-1-3° et R.2123- 1-2° du code de la commande publique - Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. - En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (sauf lot 16 et 18). - Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de 16 mois dont 2 mois de période de préparation de chantier. - Les variantes sont autorisées pour tous les lots. Les modalités de leur présentation sont indiquées dans les documents de la consultation - Les lots 1, 3, 5, 10, 11, 13, 16 et 17 font l'objet de prestations supplémentaires éventuelles avec chiffrage obligatoire. - A l'exception des lots 1 et 2, il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte, une retenue de garantie de 5 % (3 % si le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R2151-13 du code de la commande publique). Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à première demande. - Pour les lots n°3, 4, 10 et 11, en cas de versement d'une avance, celle-ci ne pourra être versée qu'après la constitution, par le titulaire, d'une garantie à première demande couvrant la totalité de l'avance.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2026-04-24. L'appel d'offres a été publié le 2026-03-12.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Panneaux solaires › Modules solaires photovoltaïques
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'équipement électrique
- • Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
- • Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture › Travaux d'installation d'échafaudages
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture › Travaux de couverture de panneaux solaires
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Revêtement de sols et de murs
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation › Travaux d'installation de distribution d'eau
- • Bourgogne › Côte-d’Or
- • Bourgogne › Saône-et-Loire
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2026-03-12 | Avis de marché |
| 2026-03-17 | Avis de marché |
Avis de marché (2026-03-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7)
Numéro de référence:
Brève description:
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction 📦
Valeur estimée hors TVA: 8 499 348 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 16
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 16
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°1 : échafaudages
Valeur estimée hors TVA: 189 834 EUR 💰
Description du marché:
Produits/services: Travaux d'installation d'échafaudages
📦
Adresse postale: Espace nautique
40 rue d'Amsterdam
Code postal: 71100
Ville: Chalon-sur-Saône
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Saône-et-Loire 🏙️
Durée de l'accord: 16 mois
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 60% - 1.2.2 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 40% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°2 : curage –déconstruction
Valeur estimée hors TVA: 258 165 EUR 💰
Description du marché:
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d'exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l'organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l'opération affectés à la gestion administrative et aux études d'exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d'exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 60% - 1.2.2 : Adéquation de l'analyse du site et des attentes du projet : 40% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1: Pertinence et adéquation de l'analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en oeuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°3 : démolitions – gros-œuvre
Valeur estimée hors TVA: 634 067 EUR 💰
Description du marché:
Produits/services: Travaux de démolition
📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % -1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°4 : toiture gigogne
Valeur estimée hors TVA: 1 670 002 EUR 💰
Description du marché:
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% -1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°5 : Charpente métallique
Valeur estimée hors TVA: 333 217 EUR 💰
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente
📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
6️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°8 : plâtrerie – peinture – faux plafonds – nettoyage
Valeur estimée hors TVA: 178 141 EUR 💰
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% -1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
7️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°9 : menuiseries intérieures – équipements de vestiaires
Valeur estimée hors TVA: 186 309 EUR 💰
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
8️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°10 : chapes – étanchéité – carrelage – faiences
Valeur estimée hors TVA: 742 660 EUR 💰
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
9️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°11 : chauffage – ventilation – climatisation
Valeur estimée hors TVA: 834 472 EUR 💰
Description du marché:
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°12 : plomberie
Valeur estimée hors TVA: 81 614 EUR 💰
Description du marché:
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2. 1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% -1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°13 :traitement d’eau
Valeur estimée hors TVA: 539 434 EUR 💰
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de distribution d'eau
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°14 : électricité – courant fort – courant faible
Valeur estimée hors TVA: 263 753 EUR 💰
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°15 : photovoltaïque
Valeur estimée hors TVA: 497 648 EUR 💰
Description du marché:
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°16 : contrôle d’accès
Valeur estimée hors TVA: 169 547 EUR 💰
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°17 : VRD – espaces verts
Valeur estimée hors TVA: 322 442 EUR 💰
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣6️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot n°18 : fondations spéciales
Valeur estimée hors TVA: 31 352 EUR 💰
Description du marché: Lot n°18 : fondations spéciales.
Produits/services: Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2. 1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
Adresse postale: 40 rue d’Amsterdam
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-04-24 17:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Le Grand Chalon
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: CS 90246
Code postal: 71106
Commune postale: Chalon-sur-Saône
Région: Saône-et-Loire 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Service Commande Publique
Courrier électronique: service.marches@chalonsursaone.fr 📧
Téléphone: +33 385905175 📞
URL: https://www.legrandchalon.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.ternum-bfc.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://marches.ternum-bfc.fr 🌏
URL de participation: https://marches.ternum-bfc.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Dijon
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 22 rue d'Assas
BP 61616
Code postal: 21016
Commune postale: Dijon cedex
Région: Côte-d’Or 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-dijon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 380739100 📞
URL: http://www.dijon.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 052-180295 (2026-03-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7)
Numéro de référence:
AOO26MA12
Brève description:
Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7). - Le marché global est décomposé en 18 lots. Le présent avis d'appel public à la concurrence ne concerne pas les lots 6 et 7 traités dans le cadre d'une consultation distincte passée en procédure adaptée en application des articles L2123-1-3° et R.2123- 1-2° du code de la commande publique
- Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots.
- En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (sauf lot 16 et 18).
- Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de 16 mois dont 2 mois de période de préparation de chantier.
- Les variantes sont autorisées pour tous les lots. Les modalités de leur présentation sont indiquées dans les documents de la consultation
- Les lots 1, 3, 5, 10, 11, 13, 16 et 17 font l'objet de prestations supplémentaires éventuelles avec chiffrage obligatoire.
- A l'exception des lots 1 et 2, il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte, une retenue de garantie de 5 % (3 % si le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R2151-13 du code de la commande publique). Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à première demande.
- Pour les lots n°3, 4, 10 et 11, en cas de versement d'une avance, celle-ci ne pourra être versée qu'après la constitution, par le titulaire, d'une garantie à première demande couvrant la totalité de l'avance.
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction 📦
Valeur estimée hors TVA: 8 499 348 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 16
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 16
1️⃣
Identifiant interne:
26MA12L1
Titre: Lot n°1 : échafaudages
Valeur estimée hors TVA: 189 834 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°1 : échafaudages. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le lot comporte le chiffrage obligatoire de la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante : charpente HBL : échafaudages zone HBL
Afficher plus
Adresse postale: Espace nautique
40 rue d'Amsterdam
Code postal: 71100
Ville: Chalon-sur-Saône
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Saône-et-Loire 🏙️
Durée de l'accord: 16 mois
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux similaires,
sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la
commande publique.
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 60% - 1.2.2 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 40% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
26MA12L2
Titre: Lot n°2 : curage –déconstruction
Valeur estimée hors TVA: 258 165 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°2 : curage –déconstruction. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Produits/services: Travaux de préparation de chantier
📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d'exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l'organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l'opération affectés à la gestion administrative et aux études d'exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d'exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 60% - 1.2.2 : Adéquation de l'analyse du site et des attentes du projet : 40% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1: Pertinence et adéquation de l'analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en oeuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne:
26MA12L3
Titre: Lot n°3 : démolitions – gros-œuvre
Valeur estimée hors TVA: 634 067 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°3 : démolitions - gros-oeuvre. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le lot comporte le chiffrage obligatoire des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes : PSE 1 : splash pad : murets splash pad et PSE 2 : charpente HBL : protection des bassins
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % -1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne:
26MA12L4
Titre: Lot n°4 : toiture gigogne
Valeur estimée hors TVA: 1 670 002 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°4 : toiture gigogne. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% -1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
5️⃣
Identifiant interne:
26MA12L5
Titre: Lot n°5 : Charpente métallique
Valeur estimée hors TVA: 333 217 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°5 : Charpente métallique. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le lot comporte le chiffrage obligatoire de la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante : charpente HBL : décapage et remise en peinture charpente HBL
Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
6️⃣
Identifiant interne:
26MA12L8
Titre: Lot n°8 : plâtrerie – peinture – faux plafonds – nettoyage
Valeur estimée hors TVA: 178 141 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°8 : plâtrerie - peinture - faux plafonds - nettoyage. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Produits/services: Travaux de parachèvement de bâtiment
📦
Produits/services supplémentaires: Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% -1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
7️⃣
Identifiant interne:
26MA12L9
Titre: Lot n°9 : menuiseries intérieures – équipements de vestiaires
Valeur estimée hors TVA: 186 309 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°9 menuiseries intérieures - équipements de vestiaires. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0007
8️⃣
Identifiant interne:
26MA12L10
Titre: Lot n°10 : chapes – étanchéité – carrelage – faiences
Valeur estimée hors TVA: 742 660 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°10 : chapes - étanchéité - carrelage - faiences. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le lot comporte le chiffrage obligatoire de la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante : margelles : reprise des margelles HBO et HBS
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
9️⃣
Identifiant interne:
26MA12L11
Titre: Lot n°11 : chauffage – ventilation – climatisation
Valeur estimée hors TVA: 834 472 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°11 : chauffage - ventilation - climatisation. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le lot comporte le chiffrage obligatoire de la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante : climatisation : rafraichissement des espaces
Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0009
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
26MA12L12
Titre: Lot n°12 : plomberie
Valeur estimée hors TVA: 81 614 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°12 : plomberie. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Produits/services: Travaux de plomberie
📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2. 1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% -1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
1️⃣1️⃣
Identifiant interne:
26MA12L13
Titre: Lot n°13 :traitement d’eau
Valeur estimée hors TVA: 539 434 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°13 : traitement d'eau. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le lot comporte le chiffrage obligatoire de la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante : splash pad : réseaux TE
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0011
1️⃣2️⃣
Identifiant interne:
26MA12L14
Titre: Lot n°14 : électricité – courant fort – courant faible
Valeur estimée hors TVA: 263 753 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°14 : électricité – courant fort – courant faible. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0012
1️⃣3️⃣
Identifiant interne:
26MA12L15
Titre: Lot n°15 : photovoltaïque
Valeur estimée hors TVA: 497 648 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°15 : photovoltaïque. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Produits/services supplémentaires:
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0013
1️⃣4️⃣
Identifiant interne:
26MA12L16
Titre: Lot n°16 : contrôle d’accès
Valeur estimée hors TVA: 169 547 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°16 : contrôle d'accès. Le lot comporte le chiffrage obligatoire de la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante : tripode : carcasse tripodes existants
Produits/services: Travaux d'équipement électrique
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0014
1️⃣5️⃣
Identifiant interne:
26MA12L17
Titre: Lot n°17 : VRD – espaces verts
Valeur estimée hors TVA: 322 442 EUR 💰
Description du marché:
Lot n°17 : VRD - espaces verts. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le lot comporte le chiffrage obligatoire de la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante : splash pad : jeux d'eau extérieurs
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0015
1️⃣6️⃣
Identifiant interne:
26MA12L18
Titre: Lot n°18 : fondations spéciales
Valeur estimée hors TVA: 31 352 EUR 💰
Description du marché: Lot n°18 : fondations spéciales.
Produits/services: Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d’exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2. 1 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 35% - 1.2.2 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 35% - 1.2.3 : Adéquation de l’analyse du site et des attentes du projet : 30% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0016
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
La visite des lieux est obligatoire. Les dates de visite sont indiquées dans le règlement de la consultation. Les candidats devront contacter Madame NELLE - Chargée de Projet - noemie.nelle@chalonsursaone.fr, pour indiquer leur présence et la date souhaitée.
- Paiement sur fonds propres et par des subventions sollicitées auprès de l'Etat (DSIL) et de la Région BFC.
- Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.
- La valeur estimée indiquée à la rubrique 2.1.3 intègre les lots 6 et 7
Afficher plus
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Marché passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-04-24 17:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:
- Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME (Document unique de marché européen)
- Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,
- Liste des moyens humains et matériels du candidat. Classe d'effectif (référentiel Qualibat) : EFF1
- Liste des références inférieures à 5 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Qualification suivant référentiel Qualibat ou équivalent : 1412 : Echafaudages technicité confirmée
Afficher plus
Description des motifs d'exclusion:
Le candidat individuel ou chaque membre du groupement ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévue par le Code de la Commande Publique
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Le Grand Chalon
Numéro d'enregistrement national:
24710058900099
Adresse postale: CS 90246
Code postal: 71106
Commune postale: Chalon-sur-Saône
Région: Saône-et-Loire 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Service Commande Publique
Courrier électronique: service.marches@chalonsursaone.fr 📧
Téléphone: +33 385905175 📞
URL: https://www.legrandchalon.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.ternum-bfc.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://marches.ternum-bfc.fr 🌏
URL de participation: https://marches.ternum-bfc.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur la plate-forme Territoires Numériques/ARNIA : https://marches.ternum-bfc.fr sous la référence : AOO26MA12
Les offres seront transmises OBLIGATOIREMENT de façon dématérialisée, sur la plateforme https://marches.ternum-bfc.fr
Afficher plus
Nom: Tribunal Administratif de Dijon
Numéro d'enregistrement national:
17210005900010
Adresse postale: 22 rue d'Assas
BP 61616
Code postal: 21016
Commune postale: Dijon cedex
Région: Côte-d’Or 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-dijon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 380739100 📞
URL: http://www.dijon.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'assas - BP 61616 - 21016 - Dijon Cedex
Tel : +33 380739100 / courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/
- Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel conformément aux articles L551-1 et suivant du Code de Justice Administrative et R551-1 et suivants du Code de Justice Administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat. Référé contractuel conformément aux articles L551-13 et suivants du Code de Justice Administrative et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative. La juridiction peut être saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publicité de l'avis attribution.
Recours dit "Tarn et Garonne" conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 04/04/2014 (n°358994) dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité informant à la fois de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation.
Afficher plus
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 052-180295 (2026-03-12)
Avis de marché (2026-03-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 8 499 348 EUR 💰
Description
189 834 EUR 💰
258 165 EUR 💰
634 067 EUR 💰
1 670 002 EUR 💰
333 217 EUR 💰
178 141 EUR 💰
186 309 EUR 💰
742 660 EUR 💰
834 472 EUR 💰
81 614 EUR 💰
539 434 EUR 💰
263 753 EUR 💰
497 648 EUR 💰
169 547 EUR 💰
322 442 EUR 💰
31 352 EUR 💰
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d'exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l'organisation fonctionnelle des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l'opération affectés à la gestion administrative et aux études d'exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d'exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 60% - 1.2 2 : Adéquation de l'analyse du site et des attentes du projet : 40% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l'analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en oeuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro d'identification du lot:
Nouvelle valeur
Texte:
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 1642982c-ba8e-4dd6-aace-e13734131785-01
Source: OJS 2026/S 054-187294 (2026-03-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 8 499 348 EUR 💰
Description
189 834 EUR 💰
258 165 EUR 💰
634 067 EUR 💰
1 670 002 EUR 💰
333 217 EUR 💰
178 141 EUR 💰
186 309 EUR 💰
742 660 EUR 💰
834 472 EUR 💰
81 614 EUR 💰
539 434 EUR 💰
263 753 EUR 💰
497 648 EUR 💰
169 547 EUR 💰
322 442 EUR 💰
31 352 EUR 💰
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. Valeur technique : 60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 1.1: Moyens humains et matériels : 20 % - 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d'exécution : 60% - 1.1.2 : Pertinence de l'organisation fonctionnelle des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l'opération affectés à la gestion administrative et aux études d'exécution : 20% - 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d'exécution : 20% 1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 % - 1.2.1 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 60% - 1.2 2 : Adéquation de l'analyse du site et des attentes du projet : 40% 1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 % - 1.3.1 : Pertinence et adéquation de l'analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70% - 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en oeuvre pour la gestion des retards : 30% 1.4 : Note environnementale : 20% - 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour le traitement des déchets : 50% - 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro d'identification du lot:
LOT-0016
Nouvelle valeur
Texte:
Correction d'une discordance entre l'avis de publicité et le règlement de la consultation . Modification des critères de jugement des offres du lot n°18 - fondations spéciales
Autres informations complémentaires
Correction d'une discordance entre l'avis de publicité et le règlement de la consultation . Modification des critères de jugement des offres du lot n°18 - fondations spéciales
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 1642982c-ba8e-4dd6-aace-e13734131785-01
Source: OJS 2026/S 054-187294 (2026-03-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)