Marché de travaux de construction de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du CHRU de Nancy

Centre hospitalier régional universitaire de Nancy

Travaux de construction de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du CHRU de Nancy : La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés (comprenant la période de préparation et le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis) est de 21 mois à compter de la date fixée par l'OS précisant la date de démarrage de la période de préparation (hors période de GPA). Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis est de 20 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2026-04-30. L'appel d'offres a été publié le 2026-03-23.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2026-03-23 Avis de marché
2026-04-16 Avis de marché
Avis de marché (2026-03-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux de construction de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du CHRU de Nancy
Numéro de référence: AO_2026_007
Brève description:
Travaux de construction de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du CHRU de Nancy : La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés (comprenant la période de préparation et le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis) est de 21 mois à compter de la date fixée par l'OS précisant la date de démarrage de la période de préparation (hors période de GPA). Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis est de 20 mois.
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 10
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 10

1️⃣
Identifiant interne: 20260070010036
Titre: Lot 01 : Installation de chantier / Gros oeuvre / charpente bois
Description du marché: Installation de chantier / Gros oeuvre / charpente bois
Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente 📦
Adresse postale: Site des Hôpitaux de Brabois
Code postal: 54500
Ville: Vandoeuvre-les-Nancy
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Durée de l'accord: 21 mois
Critères d'attribution
Critère:
Le lot sera attribué au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse déterminée sur la base des critères de choix suivants : - Prix des prestations : 50 points ; - Valeur technique appréciée au regard de la note méthodologique : 45 points (Ce critère comporte des sous critères énoncés avec leur pondération associée dans le règlement de la consultation inclus dans le DCE) ; - Dispositions relatives à la qualité, à la sécurité et à l'environnement (notamment PPSP, gestion des déchets, nuisances) : 5 points.
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 20260070020037
Titre: Lot 02 : Etanchéité / couverture
Description du marché: Etanchéité / couverture
Produits/services: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 20260070030038
Titre: Lot 03 : Menuiseries extérieures / Protections solaires
Description du marché: Menuiseries extérieures / Protections solaires
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 20260070040039
Titre: Lot 04 : Façades / Vêtures / FOB
Description du marché: Façades / Vêtures / FOB
Produits/services: Travaux de façade 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 20260070080043
Titre: Lot 08 : Cloisons Laboratoires
Description du marché: Cloisons Laboratoires
Produits/services: Travaux de cloisonnement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 20260070110046
Titre: Lot 11 : CVC / Désenfumage / Plomberie - RIA / Gaz médicaux
Description du marché: CVC / Désenfumage / Plomberie - RIA / Gaz médicaux
Produits/services: Travaux de plomberie 📦
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 20260070120047
Titre: Lot 12 : CFO / CFA / SSI
Description du marché: CFO / CFA / SSI
Produits/services: Travaux d'équipement électrique 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 20260070130048
Titre: Lot 13 : Ascenseurs
Description du marché: Ascenseurs
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 20260070140049
Titre: Lot 14 : Chambres froides
Description du marché: Chambres froides
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments médicaux spécialisés 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 20260070170052
Titre: Lot 17 : VRD / Espaces verts
Description du marché: VRD / Espaces verts
Produits/services: Travaux routiers 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010
Description
Adresse postale: Site des Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
L'opération de construction de la Pharmacie à Usage Intérieur est divisée en 17 lots techniques qui feront chacun l'objet d'un marché séparé confié à une entreprise ou un groupement d'entreprises. Le montant de l'opération globale de travaux est estimé à 10 000 000 euros HT. La présente procédure d'appel d'offres ouvert s'applique à 10 lots (dont le montant total est estimé à 8 200 000 euros HT). Les 7 autres lots seront, quant à eux, attribués dans le cadre d'une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation publiée en parallèle de l'appel d'offres.
Afficher plus
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-04-30 16:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
Facturation électronique: Requise
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2026-04-20 18:00:00 📅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 20004216600013
Adresse postale: 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - CO 60034
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy cedex
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Direction des Achats du GHT Hôpitaux Sud Lorraine
Courrier électronique: i.langbour@chru-nancy.fr 📧
Téléphone: +33 3 83 85 10 91 📞
URL: https://www.chu-nancy.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2966608&orgAcronyme=x7c 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2966608&orgAcronyme=x7c 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
- Visite obligatoire du site pour les candidats aux lots n° 01, 02, 04, 11, 12 et 17 : Le CHRU de Nancy organise une visite des lieux d'exécution du marché, le 02/04/2026 à 14h00, selon les modalités précisées à l'article 2.11 du Règlement de la Consultation. - Les candidats peuvent obtenir les renseignements complémentaires jugés nécessaires pour l'établissement de leur proposition en transmettant leurs questions, au plus tard le 20/04/2026 à 18h00, en cliquant sur le lien "Poser une question" disponible dans le bloc "Question" de la plateforme https://www.marchespublics.gouv.fr. Une réponse sera alors adressée, via la plateforme, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier de consultation en précisant leurs coordonnées, au plus tard le 22/04/2026.
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 17540005000019
Adresse postale: 5 place de la Carrière - CO 20038
Code postal: 54036
Commune postale: Nancy cedex
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Greffe du Tribunal Administratif de Nancy
Courrier électronique: greffe-ta-nancy@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 3 83 17 43 43 📞
URL: https://nancy.tribunal-administratif.fr 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Le référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA) peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat.- Le référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA peut être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.- Le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn-Et-Garonne", peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 058-200512 (2026-03-23)
Avis de marché (2026-04-16)
Informations complémentaires
Informations complémentaires
- Visite obligatoire du site pour les candidats aux lots n° 01, 02, 04, 11, 12 et 17 : Le CHRU de Nancy organise des visites des lieux d'exécution du marché, le 02/04/2026 à 14h00 et le 20/04/2026 à 14h00, selon les modalités précisées à l'article 2.11 du Règlement de la Consultation. - Les candidats peuvent obtenir les renseignements complémentaires jugés nécessaires pour l'établissement de leur proposition en transmettant leurs questions, au plus tard le 20/04/2026 à 18h00, en cliquant sur le lien "Poser une question" disponible dans le bloc "Question" de la plateforme https://www.marchespublics.gouv.fr. Une réponse sera alors adressée, via la plateforme, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier de consultation en précisant leurs coordonnées, au plus tard le 22/04/2026.
Afficher plus

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Nouvelle valeur
Texte:
Informations complémentaires relatives à la PROCEDURE : Visite obligatoire du site pour les candidats aux lots n° 01, 02, 04, 11, 12 et 17 : Le CHRU de Nancy ajoute une nouvelle date de visite des lieux d'exécution du marché le 20/04 à 14h00 (objet et organisation identique à celle programmée le 02/04). Lieu : Bâtiment DTAINH B15 - Site des Hôpitaux de Brabois (54500 Vandoeuvre-les-Nancy) Contact : secretariat.DTAINH@chru-nancy.fr Les candidats aux lots n° 01, 02, 04, 11, 12 et 17 doivent obligatoirement effectuer une visite de site. L'attestation de visite délivrée le 02/04 ou 20/04 devra impérativement être jointe à l’offre.
Afficher plus
Autres informations complémentaires
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 79ae34a3-d7d0-4af3-a20c-37c4d45aa3d3-01
Source: OJS 2026/S 076-267485 (2026-04-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Grand Est Lorraine Meurthe-et-Moselle
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments liés... Travaux de construction de bâtiments liés...