Appel à candidature concernant un marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux de reprise de plancher bois et de réfection TCE complète de logements dans un bâtiment d'habitation sis 3 Rue du Helder 75009 PARIS
Le marché sera composé de la mission de base complète de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article R.2431-19 à -23 du Code de la commande publique (APS à AOR) et une mission complémentaire : Mission de diagnostic technique et architectural L'exécution du marché commencera à compter de la notification du marché, jusqu'à la fin de la GPA
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2026-02-20.
L'appel d'offres a été publié le 2026-01-09.
Avis de marché (2026-01-09) Objet Champ d'application du marché
Titre: Appel à candidature concernant un marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux de reprise de plancher bois et de réfection TCE complète de logements dans un bâtiment d'habitation sis 3 Rue du Helder 75009 PARIS
Numéro de référence: 2026-068
Brève description:
“Le marché sera composé de la mission de base complète de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article R.2431-19 à -23 du Code de la commande publique (APS à AOR)...”
Brève description
Le marché sera composé de la mission de base complète de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article R.2431-19 à -23 du Code de la commande publique (APS à AOR) et une mission complémentaire : Mission de diagnostic technique et architectural
L'exécution du marché commencera à compter de la notification du marché, jusqu'à la fin de la GPA
Afficher plus
Type de contrat: Services
Produits/services: Services de conseil en architecture📦 Description
Description du marché:
“Le marché sera composé de la mission de base complète de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article R.2431-19 à -23 du Code de la commande publique (APS à AOR)...”
Description du marché
Le marché sera composé de la mission de base complète de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article R.2431-19 à -23 du Code de la commande publique (APS à AOR) et une mission complémentaire : Mission de diagnostic technique et architectural
L'exécution du marché commencera à compter de la notification du marché, jusqu'à la fin de la GPA
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Services de conseil en architecture📦
Durée de l'accord: 48 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2026-06-01 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“- D'éventuels achats susceptibles d'être effectués dans le cadre de marchés similaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ;
- Un avenant Apd ;
- Une...”
Description des options
- D'éventuels achats susceptibles d'être effectués dans le cadre de marchés similaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ;
- Un avenant Apd ;
- Une clause de variation de prix (prix révisable).
- Une clause de réexamen concernant la composition du groupement et l'allongement de la phase Det
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-02-20 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2026-03-30 📅
“Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre) : 5 (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats)
Enveloppe prévisionnelle travaux : 3 000 000 ...”
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre) : 5 (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats)
Enveloppe prévisionnelle travaux : 3 000 000 euro(s) Ht
La sélection des candidats à remettre une offre se fera sur la base des critères suivants :
- Qualification et qualité de l'équipe candidate : compétences de l'équipe, l'adéquation des moyens techniques et humains de l'équipe à la nature du projet et au contenu de la mission projetée : Noté sur 40 points
- Qualité des références fournies : la qualité technique des réalisations du Bet mandataire en adéquation des références à l'objet et au volume du projet : Noté sur 60 points
Les 5 candidats ayant obtenu le plus de points à l'issue de cette analyse recevront le dossier de consultation et seront invités à remettre une offre.
La profession est réservée à une profession particulière (loi architecture (1977)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Paris
Numéro d'enregistrement national: 5E083A9F-AF98-F2E8-EA1381351B2CA7A5
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Code postal: 75859
Commune postale: Paris
Région: Paris🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: sec.presidence.tj-paris@justice.fr📧
Téléphone: 0144325151📞
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris
Numéro d'enregistrement national: 5E083AC7-FC53-FDBC-CEC549F2FE42A264
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Code postal: 75859
Commune postale: Paris
Région: Paris🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: sec.presidence.tj-paris@justice.fr📧
Téléphone: 0144325151📞
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 007-016976 (2026-01-09)