Travaux pour l'aménagement de l'Echangeur de la Manufacture à Sèvres - Lot n° 3 Eclairage & signalisation lumineuse tricolore

Département des Hauts-de-Seine

Cet aménagement a pour finalité de faciliter les déplacements tous modes, d'améliorer la sécurité routière et d'insérer l'aménagement dans le site et mettre en valeur le patrimoine culturel (la Cité de la Céramique et le Domaine de Saint-Cloud). Ces travaux se décomposent en 4 lots qui sont les suivants : Lot n° 1 « Voirie et réseaux divers » Lot n° 2 « Ouvrage d'art et démolitions » Lot n° 3 « Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore » Lot n° 4 « Espaces verts » Les lots n° 1 et 2 sont en cours d'attribution et le lot n° 4 en cours d'analyse des offres. Le lot n° 3 a fait l'objet d'une décision sans suite pour motif d'intérêt général. Cette consultation ne concerne donc que le lot n° 3 "Eclairage et signalisation lumineuse tricolore"

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-07-30. L'appel d'offres a été publié le 2025-06-27.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2025-06-27 Avis de marché
Avis de marché (2025-06-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux pour l'aménagement de l'Echangeur de la Manufacture à Sèvres - Lot n° 3 Eclairage & signalisation lumineuse tricolore
Numéro de référence: 20250628
Brève description:
Cet aménagement a pour finalité de faciliter les déplacements tous modes, d'améliorer la sécurité routière et d'insérer l'aménagement dans le site et mettre en valeur le patrimoine culturel (la Cité de la Céramique et le Domaine de Saint-Cloud). Ces travaux se décomposent en 4 lots qui sont les suivants : Lot n° 1 « Voirie et réseaux divers » Lot n° 2 « Ouvrage d'art et démolitions » Lot n° 3 « Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore » Lot n° 4 « Espaces verts » Les lots n° 1 et 2 sont en cours d'attribution et le lot n° 4 en cours d'analyse des offres. Le lot n° 3 a fait l'objet d'une décision sans suite pour motif d'intérêt général. Cette consultation ne concerne donc que le lot n° 3 "Eclairage et signalisation lumineuse tricolore"
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 📦
Description
Identifiant interne: 3
Titre: Lot n°3 ; Eclairage public et Signalisation Lumineuse Tricolore
Description du marché:
Les travaux compris dans ce lot sont les suivants : - Eclairage public - Signalisation lumineuse tricolore
Informations complémentaires:
Ce marché est effectif à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation de chantier. Il s'achève à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. A compter de l'ordre de service de démarrage susmentionné, la durée prévisionnelle du marché est de 63 mois (y compris la période préparation, l'exécution des travaux et la garantie de parfait achèvement), Le délai d'exécution des prestations est fixé à 48 mois à compter du premier ordre de service de démarrage des travaux. La date de démarrage est prévue au 05/11/2025, cette date est donnée à titre indicatif
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Code postal: 92310
Ville: Sèvres
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Durée de l'accord: 63 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2025-11-05 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, l'acheteur se réserve la possibilité de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles du présent contrat. Le marché est conclu dans un délai maximum de trois ans à compter de la notification du présent contrat.
Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix ✅
Prix (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-07-30 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-07-31 10:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Nanterre
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-07-31 10:00:00 📅
Lieu: Nanterre
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:
Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Les candidats peuvent utiliser le cadre de référence joint à la consultation pour présenter leurs références. L'acheteur sera attentif aux 3 références les plus significatives en lien avec l'objet du marché pour juger de la capacité professionnelle du candidat
Afficher plus
Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Les candidats devront justifier d'un Ca annuel moyen supérieur ou égal à 2,5 millions euros Ht
Afficher plus
Critère de sélection: Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Liste et brève description des règles et critères:
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (notamment certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation) Ip 651 : éclairage public - Travaux neufs Ip 662 : Signalisation électrique - Routes
Afficher plus

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Département des Hauts-de-Seine
Numéro d'enregistrement national: 67608
Adresse postale: Hôtel du Département
des Hauts-de-Seine, 57 rue des longues raies
Code postal: 92000
Commune postale: Nanterre
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Département des Hauts-de-Seine
Courrier électronique: commande-publique-78-92@hauts-de-seine.fr 📧
Téléphone: 0806000092 📞
URL: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1672391 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1672391 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles (Pse). Le marché ne comporte pas de tranches optionnelles. Une avance est prévue, les modalités sont décrites au Ccap. Les sous critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de consultation. Le titulaire s'engage à atteindre un nombre d'heures d'insertion égal à 350 heures. Le contrat prévoit des obligations en matière de protection de l'environnement, dans les spécifications techniques décrites dans le Cctp et l'arrêté environnemental de l'opération ainsi dans le mémoire environnemental du titulaire
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d'enregistrement national: F1F62FBE-E918-232A-2017E30B7CA3838F
Adresse postale: 5, rue Leblanc
Code postal: 75911
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr 📧
Téléphone: 0182524267 📞
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national: F1F62FA9-AB96-7F65-E09F6666E2B2B296
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil
Code postal: 95027
Commune postale: Cergy-Pontoise
Région: Val-d’Oise 🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: 0130173400 📞
Fax: 0130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 123-422626 (2025-06-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris Hauts-de-Seine Val-d’Oise Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager de... Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de systèmes...