Travaux de transformation de l'Ecole BROCA en Centre Petite enfance LILLE-FIVES - Rue du commerce à Lille

Mairie de Lille

Dans le cadre d'une opération de travaux, le projet consiste en la transformation de l'école maternelle Broca en un centre de petite enfance regroupant quatre entités : une PMI, une crèche municipale, une crèche familiale (MAM) et une salle commune. Le présent marché est passé par procédure formalisée d'Appel d'offres ouvert, conformément aux articles R2124-1, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique. Il est composé de 9 lots, donnant lieu chacun à un marché ordinaire à prix global et forfaitaire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-09-19. L'appel d'offres a été publié le 2025-07-09.

Qui ?

• Mairie de Lille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-07-09	Avis de marché

Avis de marché (2025-07-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de transformation de l'Ecole BROCA en Centre Petite enfance LILLE-FIVES - Rue du commerce à Lille
Numéro de référence: 2025MC079DCP
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de transformation de bâtiments 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 9
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 9

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Lot 1 : "Démolition - Désamiantage - Gros oeuvre - Carrelage"
Description du marché: Travaux de démolition, désamiantage, Gros oeuvre et carrelage
Informations complémentaires:

La durée de 11 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 01, les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de la consultation (CF articles 10 et 11). Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 01 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. La remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Produits/services supplémentaires:

Carrelages 📦

Travaux de démolition 📦

Travaux de désamiantage 📦

Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
Adresse postale: Ecole BROCA
Rue du Commerce - Lille Fives
Code postal: 59000
Ville: Lille
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Durée de l'accord: 11 mois
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure : - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Critère 2 : " Qualité technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Critère de qualité (pondération): 10
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Lot 2 : "Couverture - Etanchéité"
Description du marché: Travaux de Couverture - étanchéité
Informations complémentaires:

La durée de 11 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 02, les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de la consultation (CF articles 10 et 11). La remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

Produits/services: Travaux de couverture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Lot 3 : "Menuiseries aluminium - Serrurerie"
Description du marché: Travaux de Menuiseries aluminium et serrurerie
Informations complémentaires:

La durée de 11 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 03, les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de la consultation (CF Articles 10 et 11). Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 03 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. La remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Lot 4 : "Charpente bois"
Description du marché: Travaux de Charpente bois
Informations complémentaires:

La durée de 11 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 04, les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de la consultation (CF Articles 10 et 11). La remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

Produits/services: Travaux de charpente 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Lot 5 : "Plâtrerie - Menuiseries intérieures - Mobilier"
Description du marché: Travaux de plâtrerie, menuiseries intérieures et mobilier
Informations complémentaires:

La durée de 11 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 05, les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de la consultation (CF Articles 10 et 11). Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 05 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. La remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

Produits/services: Travaux de plâtrerie 📦
Produits/services supplémentaires:

Mobilier 📦

Travaux de menuiserie 📦

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Lot 6 : "Sols souples - Peinture - Nettoyage"
Description du marché: Travaux de sols souples, peinture et nettoyage
Informations complémentaires:

La durée de 11 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 06, les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de la consultation (CF Articles 10 et 11). Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 06 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. La remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

Produits/services: Travaux de peinture de bâtiments 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Lot 7 : "Electricité"
Description du marché: Travaux d'électricité
Informations complémentaires:

La durée de 11 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 07, les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de la consultation (CF Articles 10 et 11). Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 07 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. La remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

Produits/services: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Adresse postale: Rue du commerce - Lille fives
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Lot 8 : "Plomberie - Chauffage - Ventilation"
Description du marché: Travaux de plomberie, chauffage et ventilation
Informations complémentaires:

La durée de 11 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 08, les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de la consultation (CF Articles 10 et 11). Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 08 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. La remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

Produits/services: Travaux de plomberie 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Lot 9 : "VRD"
Description du marché: Travaux de VRD
Informations complémentaires:

La durée de 11 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 09, les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de la consultation (CF Articles 10 et 11). Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 09 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. La remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

Produits/services: Travaux préparatoires de viabilité 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009
Description
Site principal ou lieu d'exécution:

Les candidats peuvent remettre une offre pour chacun des lots. La date de début des travaux (Janvier 2026) est prévisionnelle. La durée du marché démarre à compter de sa date de notification et s'exécute jusqu'au décompte définitif dont levée totale des réserves. Le délai d'exécution global, tous lots confondus, est de 11 mois dont 2 mois de préparation, à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements conformément à l'article R2142-21 1° du Code de la commande publique. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique. Il est précisé que le délai minimum de validité des offres (6 mois) est également le délai maximum de validité des offres à compter de la date limite de réception des offres. Les négociations sont interdites. Les variantes ne sont pas autorisées. Pour tous les lots : la remise des offres est subordonnée à une visite obligatoire du site d'exécution du marché selon les modalités définies au règlement de la consultation. Les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés au règlement de la consultation. Pour les lots 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09 : il est prévu une clause d'insertion sociale selon les dispositions du CCAP. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément aux dispositions de l'article R2192-10 du Code de la commande publique. Le marché fera l'objet de possibles subventions, non définies à ce jour. Le dossier de consultation est disponible sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com. Afin de faciliter l'accès dudit dossier, le soumissionnaire renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment la référence publique correspondant au numéro d'affaire, ici "2025MC079DCP"). La remise des propositions se fera uniquement par voie dématérialisée via la plateforme www.achatpublic.com. La remise par voie papier est interdite. Pour rappel, la signature électronique de l'offre n'est pas requise pour répondre à cette consultation. Le candidat portera attention à communiquer, dans ses pièces et lors de son identification sur le portail acheteur, une adresse mail qui servira de référence pour tous les échanges qui interviendront entre le pouvoir adjudicateur et l'ensemble des candidats durant toute la procédure de passation. Le candidat est invité à s'assurer que l'adresse indiquée est bien active et disponible.

Site principal ou lieu d'exécution

Les candidats peuvent remettre une offre pour chacun des lots. La date de début des travaux (Janvier 2026) est prévisionnelle.
La durée du marché démarre à compter de sa date de notification et s'exécute jusqu'au décompte définitif dont levée totale des réserves. Le délai d'exécution global, tous lots confondus, est de 11 mois dont 2 mois de préparation, à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements conformément à l'article R2142-21 1° du Code de la commande publique. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique. Il est précisé que le délai minimum de validité des offres (6 mois) est également le délai maximum de validité des offres à compter de la date limite de réception des offres. Les négociations sont interdites. Les variantes ne sont pas autorisées. Pour tous les lots : la remise des offres est subordonnée à une visite obligatoire du site d'exécution du marché selon les modalités définies au règlement de la consultation.
Les critères de sélection des candidatures et les critères de jugement des offres sont détaillés au règlement de la consultation. Pour les lots 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09 : il est prévu une clause d'insertion sociale selon les dispositions du CCAP. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément aux dispositions de l'article R2192-10 du Code de la commande publique. Le marché fera l'objet de possibles subventions, non définies à ce jour. Le dossier de consultation est disponible sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com. Afin de faciliter l'accès dudit dossier, le soumissionnaire renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment la référence publique correspondant au numéro d'affaire, ici "2025MC079DCP"). La remise des propositions se fera uniquement par voie dématérialisée via la plateforme www.achatpublic.com. La remise par voie papier est interdite. Pour rappel, la signature électronique de l'offre n'est pas requise pour répondre à cette consultation. Le candidat portera attention à communiquer, dans ses pièces et lors de son identification sur le portail acheteur, une adresse mail qui servira de référence pour tous les échanges qui interviendront entre le pouvoir adjudicateur et l'ensemble des candidats durant toute la procédure de passation. Le candidat est invité à s'assurer que l'adresse indiquée est bien active et disponible.

Adresse postale: Rue du Commerce
Lille-Fives

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:

La présente consultation porte sur un marché de travaux de transformation passé par Appel d'offres ouvert), conformément aux articles R2124-1, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique. Il se compose de 9 lots donnant lieu chacun à un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. Le délai d'exécution, tous lots confondus, est de 11 mois dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.

Base juridique:

Appel d'offres ouvert : Articles R2124-1, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique

Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-19 15:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-09-22 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Mairie de Lille
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):

La date indiquée ci-dessus est donnée à titre indicatif. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier la date et l'heure limites d'ouverture des plis tant que celle-ci est postérieure à la date et l'heure de remise des plis.

Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2025-09-22 14:00:00 📅
Lieu: Mairie de Lille
Informations complémentaires:

Facturation électronique: Requise
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2025-09-12 15:00:00 📅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion: Ou tout autre motif d'exclusion figurant dans les pièces du marché.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Mairie de Lille
Numéro d'enregistrement national: 21590350100017
Adresse postale: Hôtel de Ville - Place Augustin Laurent - CS 30667
Code postal: 59033
Commune postale: Lille cedex
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Direction de la commande publique - Ville de Lille
Courrier électronique: marchespublics@mairie-lille.fr 📧
Téléphone: +33 320495995 📞
URL: https://www.lille.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_f0XKb-3yU_ 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_f0XKb-3yU_ 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Visite obligatoire du site pour tous les lots, selon les modalités définies au règlement de la consultation. L'attestation de visite fournie dans le dossier de consultation sera à remettre obligatoirement par chaque candidat à l'appui de son offre.

Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 17590003400018
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire
Code postal: 59014
Commune postale: Lille cedex
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Greffe du Tribunal Administratif de Lille
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 359542342 📞
Fax: +33 359542445 📠
URL: https://www.telerecours.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 130-448662 (2025-07-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de transformation de bâtiments (5)

Travaux d'entretien de fresques