TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES HALLES DE MERVILLE A LORIENT

COMMUNE DE LORIENT

Marchés de travaux pour le réaménagement des Halles de Merville à Lorient.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-03-24. L'appel d'offres a été publié le 2025-01-23.

Qui ?

• COMMUNE DE LORIENT

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Morbihan

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-01-23	Avis de marché
2025-03-10	Avis de marché

Avis de marché (2025-01-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de reamenagement des halles de merville a lorient
Numéro de référence: 25013-25030
Brève description: Marchés de travaux pour le réaménagement des Halles de Merville à Lorient.
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 25013
Titre: LOT 1 - Terrassements-VRD
Description du marché: LOT 1 - Terrassements-VRD
Informations complémentaires:

Pour le lot 1, Terrassements - VRD, l'acheteur public est un groupement de commandes composé de la ville de Lorient, coordonnateur du groupement et de Lorient Agglomération.

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 25014
Titre: LOT 2 - Démolition-désamiantage
Description du marché: LOT 2 -Démolition-désamiantage
Produits/services: Travaux de désamiantage 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 25015
Titre: LOT3 - Gros oeuvre
Description du marché: LOT3 - Gros oeuvre
Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 25016
Titre: LOT4 Charpente métallique
Description du marché: LOT4 Charpente métallique
Produits/services: Travaux de charpente 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 25017
Titre: LOT5 Peinture sur charpente métallique
Description du marché: LOT5 Peinture sur charpente métallique
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 25018
Titre: LOT9 Ouvrages système type serre
Description du marché: LOT9 Ouvrages système type serre
Produits/services: Travaux de vitrerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 25019
Titre: LOT11 Menuiseries extérieures
Description du marché: LOT11 Menuiseries extérieures
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 25020
Titre: LOT12 Plafonds, parois et menuiseries isothermes
Description du marché: LOT12 Plafonds, parois et menuiseries isothermes
Produits/services: Travaux de plâtrerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 25021
Titre: LOT13 Menuiseries intérieures
Description du marché: LOT13 Menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 25022
Titre: LOT14 Plâtrerie, isolation et faux-plafonds
Description du marché: LOT14 Plâtrerie, isolation et faux-plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣1️⃣
Identifiant interne: 25023
Titre: LOT15 - Revêtement de sols, faïences
Description du marché: LOT15 - Revêtement de sols, faïences
Produits/services: Carrelages 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

1️⃣2️⃣
Identifiant interne: 25024
Titre: LOT16 Revêtement de sol résine
Description du marché: LOT16 Revêtement de sol résine
Produits/services: Travaux de revêtements de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012

1️⃣3️⃣
Identifiant interne: 25025
Titre: LOT17 Peinture
Description du marché: LOT17 Peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

1️⃣4️⃣
Identifiant interne: 25026
Titre: LOT18 Ascenseur
Description du marché: LOT18 Ascenseur
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014

1️⃣5️⃣
Identifiant interne: 25027
Titre: LOT19 Ventilation, plomberie
Description du marché: LOT19 Ventilation, plomberie
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015

1️⃣6️⃣
Identifiant interne: 25028
Titre: LOT20 Réfrigération
Description du marché: LOT20 Réfrigération
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de réfrigération 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0016

1️⃣7️⃣
Identifiant interne: 25029
Titre: LOT21 Electricité, courants forts, courants faibles
Description du marché: LOT21 Electricité, courants forts, courants faibles
Produits/services: Travaux d'équipement électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0017

1️⃣8️⃣
Identifiant interne: 25030
Titre: LOT22 Aménagements extérieurs
Description du marché: LOT22 Aménagements extérieurs
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0018
Description
Lieu d'exécution: Morbihan 🏙️
Pays: France 🇫🇷

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:

L'opération est composée de 2 consultations, la consultation complémentaire à celle-ci est lancée en application de l'article R.2123-1 2° du Code de la commande publique et est composée des 4 lots suivants (consultation en MAPA 25031-25034) : Lot 6 Charpente et bardage bois - Lot 7 Couverture, étanchéité - Lot 8 Couvertures sèches, bardages métalliques - lot 10 serrurerie. Pour le lot 1, Terrassements - VRD, l'acheteur public est un groupement de commandes composé de la ville de Lorient, coordonnateur du groupement et de Lorient Agglomération. Lot 2 Démolition-désamiantage : l'attention des candidats est attirée sur la présentation obligatoire dès la remise des offres de l'attestation SS3. Critères d'attribution : Critère valeur technique : 60 points. Critère prix suivant DPGF : 40 points.

Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-03-24 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:

Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.

Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:

Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.

Capacité technique et professionnelle

Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences et les moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques dont dispose le candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Les imprimés DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) complétés.

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Faillite

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Commune de lorient
Numéro d'enregistrement national: 21560121200016
Adresse postale: 2 BD GAL LECLERC CS 30010
Code postal: 56315
Commune postale: Lorient
Région: Morbihan 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: achats@lorient.bzh 📧
Téléphone: +33 0297022264 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL de participation: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Chaque lot fera l'objet d'un marché conclu avec un seul opérateur économique. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Un même candidat peut se voir attribuer un ou plusieurs lots (dans le cas où un même candidat se voit attribuer un ou plusieurs, celui-ci s'engage à mettre à disposition tous les moyens nécessaires et suffisants pour assurer l'exécution des prestations des lots attribués). Action d'insertion par l'économie et l'emploi : En application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, le marché comporte dans le cadre de son exécution une clause d'insertion sociale obligatoire imposant un nombre d'heures minimum sur la durée du marché (voir règlement de consultation). Prestations supplémentaires éventuelles : Le chiffrage des PSE est obligatoire pour les lots concernés (voir règlement de consultation). Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu'au parfait achèvement des travaux (à titre indicatif jusqu'en septembre 2027). Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 24 mois dont deux mois de préparation de chantier. Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables conformément aux dispositions du CCAP. Délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Mode de dévolution : Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Cependant, en cas de groupement conjoint, le mandataire est impérativement solidaire de chaque membre. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public (article R.2142-4 du code). Une même entreprise ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché conformément à l'article R.2142-23 du CCP. Visite obligatoire pour les lots 2, 3, 4, 5, 19 et 21 uniquement. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué la visite sera déclarée irrégulière. Merci de prendre contact avec le service par mail à l'adresse suivante : bmonot@lorient.bzh pour informer de votre présence. Visite conseillée et facultative : Pour les autres lots, une visite est conseillée mais facultative. (Voir règlement de consultation.

Informations complémentaires

Chaque lot fera l'objet d'un marché conclu avec un seul opérateur économique.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Un même candidat peut se voir attribuer un ou plusieurs lots (dans le cas où un même candidat se voit attribuer un ou plusieurs, celui-ci s'engage à mettre à disposition tous les moyens nécessaires et suffisants pour assurer l'exécution des prestations des lots attribués).

Action d'insertion par l'économie et l'emploi :
En application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, le marché comporte dans le cadre de son exécution une clause d'insertion sociale obligatoire imposant un nombre d'heures minimum sur la durée du marché (voir règlement de consultation).

Prestations supplémentaires éventuelles :
Le chiffrage des PSE est obligatoire pour les lots concernés (voir règlement de consultation).

Durée du contrat - délai d'exécution :
La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu'au parfait achèvement des travaux (à titre indicatif jusqu'en septembre 2027).
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 24 mois dont deux mois de préparation de chantier.

Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables conformément aux dispositions du CCAP. Délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Mode de dévolution :
Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Cependant, en cas de groupement conjoint, le mandataire est impérativement solidaire de chaque membre.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public (article R.2142-4 du code).
Une même entreprise ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché conformément à l'article R.2142-23 du CCP.

Visite obligatoire pour les lots 2, 3, 4, 5, 19 et 21 uniquement. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué la visite sera déclarée irrégulière.
Merci de prendre contact avec le service par mail à l'adresse suivante : bmonot@lorient.bzh pour informer de votre présence.
Visite conseillée et facultative : Pour les autres lots, une visite est conseillée mais facultative.
(Voir règlement de consultation.

Organe de révision
Identique à : Nom et adresse
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.

Source: OJS 2025/S 017-052134 (2025-01-23)

Avis de marché (2025-03-10)

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Les documents de marché ont été modifiés le ✅
Modifier la date des documents de marché: 2025-03-10 📅
Autres informations complémentaires

Le présent avis rectificatif a pour objet d'introduire la modification suivante concernant exclusivement le lot 3 (25015) - Gros oeuvre : La prestation « Démontage de la fresque » fait désormais l'objet d'une Prestation Supplémentaire Eventuelle (chiffrage obligatoire). Le règlement de la consultation, l'acte d'engagement, la DPGF et le cadre de mémoire technique du lot 3 ont été modifiés en ce sens. Les soumissionnaires au lot 3 devront répondre sur ces documents modifiés. Par conséquent, la date limite de remise des offres est reportée au Mardi 8 avril 2025 à 12h00 (midi) pour l'ensemble des lots. Le document « complmt d infos tous candidats 7 » a également été ajouté.

Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 9fa9c982-a62f-4765-98fa-e50985e2c9c8-01
Source: OJS 2025/S 050-160528 (2025-03-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (4)
Travaux de creusement de tranchées (1)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)
Travaux de terrassement (>20)