Travaux de construction d’une plateforme de recharge ultrarapide pour véhicules électriques pour le site de VOUNEUIL SOUS BIARD de SOREGIES
Société d'Economie Mixte Locale Sorégies (86)
cf : dossier de consultation
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-11-07. L'appel d'offres a été publié le 2025-10-14.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Autres travaux d'installation électrique › Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts › Travaux d'aménagement paysager de parcs
- • Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
- • Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-10-14 | Avis de marché |
Avis de marché (2025-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d’une plateforme de recharge ultrarapide pour véhicules électriques pour le site de VOUNEUIL SOUS BIARD de SOREGIES
Brève description: cf : dossier de consultation
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 6
1️⃣
Titre: Désamiantage
Produits/services: Travaux de désamiantage 📦
Critères marchés publics écologiques: Autres critères applicables aux marchés publics écologiques
Durée de l'accord: 9 mois
Nombre maximum de reconductions: 1
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique de l'offre
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Délai d’exécution et planning
Considérations environnementales et sociales
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Titre: Déconstruction, VRD et Gros œuvre intégrant la gestion du compte
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Titre: Charpente métallique
Produits/services: Travaux de charpente 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Titre: Serrurerie
Produits/services: Travaux de construction 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
5️⃣
Titre: Courant fort / courant faible et plomberie
Produits/services: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
6️⃣
Titre: Paysager
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager de parcs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
Description
Lieu d'exécution: Vienne 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
Pays: France 🇫🇷
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/25/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-11-07 10:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Une garantie est requise ✅
Catalogue électronique: Autorisée
Facturation électronique: Autorisée
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Un accord de non-divulgation est requis ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés: cf :dossier de consultation
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: cf : dossier de consultation
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Société d'Economie Mixte Locale Sorégies (86)
Numéro d'enregistrement national:
Département: Division Achats
Adresse postale: 78 avenue Jacques Coeur
Code postal: 86068
Commune postale: Poitiers Cedex 9
Région: Vienne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: elisabeth.fraudeau@soregies.fr 📧
Téléphone: +33 549447900 📞
Fax: +33 549447049 📠
URL: https://www.marches-securises.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: http://www.soregies.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL de participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
ID du document de législation fiscale:
ID du document de législation environnementale:
ID du document de législation sur l'emploi:
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Nom: Tribunal administratif de poitiers
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 15 RUE DE BLOSSAC
Code postal: 86000
Commune postale: Poitiers
Région: Vienne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 549607919 📞
URL: http://poitiers.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.marches-securises.fr 🌏
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 198-678641 (2025-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d’une plateforme de recharge ultrarapide pour véhicules électriques pour le site de VOUNEUIL SOUS BIARD de SOREGIES
Brève description: cf : dossier de consultation
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 6
1️⃣
Titre: Désamiantage
Produits/services: Travaux de désamiantage 📦
Critères marchés publics écologiques: Autres critères applicables aux marchés publics écologiques
Durée de l'accord: 9 mois
Nombre maximum de reconductions: 1
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique de l'offre
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Délai d’exécution et planning
Considérations environnementales et sociales
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Titre: Déconstruction, VRD et Gros œuvre intégrant la gestion du compte
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Titre: Charpente métallique
Produits/services: Travaux de charpente 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Titre: Serrurerie
Produits/services: Travaux de construction 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
5️⃣
Titre: Courant fort / courant faible et plomberie
Produits/services: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
6️⃣
Titre: Paysager
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager de parcs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
Description
Lieu d'exécution: Vienne 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
Adresses du site : Rte de la Torchaise, 86580 Vouneuil-sous-Biard
La visite des sites n'est pas rendue obligatoirement pour la remise d'une offre. Le site concerné par ce marché sont librement accessibles. Les candidats pourront s'y rendre sans rendez-vous particulier, une information par mail pourra être transmise à philippe.jallais@soregies.fr afin d'informer du passage sur les sites.
Afficher plus
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/25/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-11-07 10:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Une garantie est requise ✅
Catalogue électronique: Autorisée
Facturation électronique: Autorisée
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Un accord de non-divulgation est requis ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés: cf :dossier de consultation
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: cf : dossier de consultation
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Société d'Economie Mixte Locale Sorégies (86)
Numéro d'enregistrement national:
45088922500014
Département: Division Achats
Adresse postale: 78 avenue Jacques Coeur
Code postal: 86068
Commune postale: Poitiers Cedex 9
Région: Vienne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: elisabeth.fraudeau@soregies.fr 📧
Téléphone: +33 549447900 📞
Fax: +33 549447049 📠
URL: https://www.marches-securises.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: http://www.soregies.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL de participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
ID du document de législation fiscale:
_DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
ID du document de législation environnementale:
_DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
ID du document de législation sur l'emploi:
_DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les offres sont à déposer obligatoirement, sur le site de : https://www.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 10h00
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de poitiers
Numéro d'enregistrement national:
17860004500029
Adresse postale: 15 RUE DE BLOSSAC
Code postal: 86000
Commune postale: Poitiers
Région: Vienne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 549607919 📞
URL: http://poitiers.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.marches-securises.fr 🌏
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 198-678641 (2025-10-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)