RESTRUCTURATION ET EXTENSION EN T19 DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE M'TSAMBORO 2
Ville de Mtsamboro (976)
RESTRUCTURATION ET EXTENSION EN T19 DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE M'TSAMBORO 2
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2026-02-20. L'appel d'offres a été publié le 2025-12-29.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Infrastructures de bâtiment › Dispositifs de protection contre le soleil
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Ouvrages annexes de pipelines et de câbles › Ouvrages annexes pour canalisations d'eau
- • Ouvrages annexes de pipelines et de câbles › Ouvrages annexes pour lignes électriques
- • Peintures, vernis et mastics › Peintures
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Structures de construction diverses › Cloisons
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité › Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies
- • Travaux de construction d'égouts › Travaux d'installations sanitaires
- • Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche › Travaux de construction de bâtiments scolaires
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-12-29 | Avis de marché |
Avis de marché (2025-12-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: RESTRUCTURATION ET EXTENSION EN T19 DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE M'TSAMBORO 2
Brève description: RESTRUCTURATION ET EXTENSION EN T19 DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE M'TSAMBORO 2
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 14
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 14
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots ✅
1️⃣
Titre: Demolitions / vrd
Description du marché:
Durée de l'accord: 18 mois
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Titre: Gros oeuvre / etancheite
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Titre: Amenagements paysagers
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Titre: Peintures / sols souples
Description du marché: Travaux de peinture et sol souples
Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Peintures 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
5️⃣
Titre: Menuiserie bois / equipements divers
Description du marché: TRAVAUX MENUISERIE BOIS / EQUIPEMENTS DIVERS
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
6️⃣
Titre: Menuiseries metalliques
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
7️⃣
Titre: Menuiseries aluminium
Description du marché: TRAVAUX DE MENUISERIES ALUMINIUM
Titre
Numéro d'identification du lot:
8️⃣
Titre: Cloisons / faux plafonds
Description du marché: travaux et prestations CLOISONS SECHES - FAUX-PLAFONDS
Produits/services: Travaux de plâtrerie 📦
Produits/services supplémentaires: Titre
Numéro d'identification du lot:
9️⃣
Titre: Ascenseurs
Description du marché: APPAREIL ELEVATEUR
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Durée de l'accord: 24 mois
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣0️⃣
Titre: Equipements de cuisine
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣1️⃣
Titre: Plomberie sanitaire / ecs / traitement d’air
Description du marché: PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE -
Produits/services: Travaux de plomberie 📦
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣2️⃣
Titre: ELECTRICITE CFo / Cfa
Description du marché: COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Produits/services: Travaux d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣3️⃣
Titre: Charpente / couverture / bardages / brise-soleil
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣4️⃣
Titre: Revetements durs
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-02-20 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Informations complémentaires:
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Mtsamboro (976)
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 170, avenue de la mairie BP115
Code postal: 97630
Commune postale: M'Tsamboro
Région: Mayotte 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: mouhamadi.bacar@mairie-mtsamboro.fr 📧
Téléphone: +33 269621950 📞
URL: https://www.marches-securises.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL de participation: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Rue Les hauts du Jardin du Collège
Code postal: 97600
Commune postale: Mamoudzou
Région: Mayotte 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-mayotte@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 269611862 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Objet
Champ d'application du marché
Titre: RESTRUCTURATION ET EXTENSION EN T19 DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE M'TSAMBORO 2
Brève description: RESTRUCTURATION ET EXTENSION EN T19 DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE M'TSAMBORO 2
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 14
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 14
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots ✅
1️⃣
Titre: Demolitions / vrd
Description du marché:
TERRASSEMENTS GENERAUX, DEMOLITIONS, VOIRIES, RESEAUX
DIVERS
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Titre: Gros oeuvre / etancheite
Description du marché:
Les travaux comprendront en autre :
TRAVAUX PREALABLES - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS - FONDATIONS - TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - TRAVAUX DIVERS
Produits/services: Travaux de gros œuvre
📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Titre: Amenagements paysagers
Description du marché:
Mise en place de substrats - Fourniture et plantation de végétaux et semis de gazon - Fourniture et mise en place de mobiliers - Entretien
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
4️⃣
Titre: Peintures / sols souples
Description du marché: Travaux de peinture et sol souples
Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Peintures 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0705
5️⃣
Titre: Menuiserie bois / equipements divers
Description du marché: TRAVAUX MENUISERIE BOIS / EQUIPEMENTS DIVERS
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0703
6️⃣
Titre: Menuiseries metalliques
Description du marché:
TRAVAUX DE MENUISERIES : PEO ET PAC DES OUVRAGES DE FERMETURES - PEO ET PAC DES MENUISERIES OUVRANTES
Produits/services: Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0704
7️⃣
Titre: Menuiseries aluminium
Description du marché: TRAVAUX DE MENUISERIES ALUMINIUM
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0702
8️⃣
Titre: Cloisons / faux plafonds
Description du marché: travaux et prestations CLOISONS SECHES - FAUX-PLAFONDS
Produits/services: Travaux de plâtrerie 📦
Produits/services supplémentaires: Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0701
9️⃣
Titre: Ascenseurs
Description du marché: APPAREIL ELEVATEUR
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Durée de l'accord: 24 mois
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
1️⃣0️⃣
Titre: Equipements de cuisine
Description du marché:
Les équipements de cuisines suivant le DPGF :
Les équipements inox - Les équipements d’hygiène - Les équipements de laverie - Les équipements de distribution
Produits/services: Travaux de construction
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0502
1️⃣1️⃣
Titre: Plomberie sanitaire / ecs / traitement d’air
Description du marché: PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE -
Produits/services: Travaux de plomberie 📦
Produits/services supplémentaires:
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
1️⃣2️⃣
Titre: ELECTRICITE CFo / Cfa
Description du marché: COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Produits/services: Travaux d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
1️⃣3️⃣
Titre: Charpente / couverture / bardages / brise-soleil
Description du marché:
Travaux inclus au présent lot :
TRAVAUX PREALABLES - TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS - TRAVAUX DE COUVERTURE - TRAVAUX DE BARDAGE - TRAVAUX DE BRISES-SOLEIL
Produits/services: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
📦
Produits/services supplémentaires: Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
1️⃣4️⃣
Titre: Revetements durs
Description du marché:
CARRELAGE GRES CERAME - Fourniture et pose d'un isolant phonique de type Assour ou similaire - FAIENCE MURALE - GRES CERAME POUR SOL
Produits/services: Travaux de pose de revêtements de sols
📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0202
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-02-20 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Informations complémentaires:
En application de l’article R.2144-2 du code de la commande publique, si l’Acheteur constate que des candidatures sont incomplètes, il peut inviter les candidats par écrit à fournir les documents ou renseignements manquants, dans un délai approprié et identique pour tous.
Afficher plus
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Mtsamboro (976)
Numéro d'enregistrement national:
20000884500014
Adresse postale: 170, avenue de la mairie BP115
Code postal: 97630
Commune postale: M'Tsamboro
Région: Mayotte 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: mouhamadi.bacar@mairie-mtsamboro.fr 📧
Téléphone: +33 269621950 📞
URL: https://www.marches-securises.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL de participation: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro d'enregistrement national:
13000503600012
Adresse postale: Rue Les hauts du Jardin du Collège
Code postal: 97600
Commune postale: Mamoudzou
Région: Mayotte 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-mayotte@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 269611862 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Tribunal Administratif de Mayotte
Les Hauts du Jardin du Collège
97600 MAMOUDZOU
Tél : 02 69 61 18 56
Télécopie : 02 69 61 18 62
Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/
Source: OJS 2025/S 251-865938 (2025-12-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)