Ordonnancement, pilotage et coordination pour la requalification de la médiathèque de l'Agora et l'intégration de la micro-folie à Évry-Courcouronnes
Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Ordonnancement, pilotage et coordination pour la requalification de la médiathèque de l'Agora et l'intégration de la micro-folie à Évry-Courcouronnes
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-09-30. L'appel d'offres a été publié le 2025-08-26.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Ile-de-France › Essonne
- • Ile-de-France › Yvelines
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-08-26 | Avis de marché |
Avis de marché (2025-08-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ordonnancement, pilotage et coordination pour la requalification de la médiathèque de l'Agora et l'intégration de la micro-folie à Évry-Courcouronnes
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Services de conduite de chantier 📦
Description
Identifiant interne:
Description du marché:
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Essonne 🏙️
Durée de l'accord: 48 mois
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels/ techniques affectés à la réalisation de la mission Qualité, expertise des intervenants au vue de la composition de l'équipe et CV des intervenants, liste des outils informatiques, etc.
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Méthodologie détaillée de l'organisation de la mission Méthodologie mise en oeuvre pour la conduite de projet (modalités de travail en interne, modalités de travail avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre, nombre de visites prévues en dehors de celles fixées dans le marché, description précise des tâches) sur 7 points Moyens mis en oeuvre pour respecter les objectifs en phase chantier et lors de la phase des OPR, sur 6 points Procédures administratives mises en place pour la transmission des documents et les relances, proposition de modèles de documents administratifs (compte rendu, planning, lettre de relance, extrait de rapport pour identifier les retards…) sur 6 points Réunions mensuelles de points chantier en dehors des rendez-vous de chantier, sur 6 points
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Décomposition du temps passé par phase
Description de la prise en compte de la démarche environnementale Dispositions prises pour réduire l'impact environnemental dans la réalisation de la mission et dans la mise en oeuvre du projet, comprenant notamment des éléments sur la diminution de son impact carbone dans le cadre de ses activités (déplacements, véhicules électriques, gestion des flux numériques …) et sur l'inclusion (handicap, égalité femmes/hommes…)
Critère de qualité (pondération): 5
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot:
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Procédure accélérée: L'acheteur accepte la soumission des offres par voie électronique
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-30 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Catalogue électronique: Autorisée
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 500 place des Champs-Elysées BP 62
Code postal: 91054
Commune postale: Evry-courcouronnes cedex
Région: Essonne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande.publique@grandparissud.fr 📧
Téléphone: +33 169915858 📞
URL: https://www.achatpublic.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_B_lp_emPzN 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_B_lp_emPzN 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_B_lp_emPzN 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 164-563329 (2025-08-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ordonnancement, pilotage et coordination pour la requalification de la médiathèque de l'Agora et l'intégration de la micro-folie à Évry-Courcouronnes
Numéro de référence:
2025M057
Brève description:
Ordonnancement, pilotage et coordination pour la requalification de la médiathèque de l'Agora et l'intégration de la micro-folie à Évry-Courcouronnes
Type de contrat: Services
Produits/services: Services de conduite de chantier 📦
Description
Identifiant interne:
2025M057
Description du marché:
La consultation a pour objet une mission d'ordonnancement de pilotage et de coordination pour la requalification de la médiathèque de l'Agora et l'intégration de la micro-folie à Évry-Courcouronnes.
Informations complémentaires:
Visite des lieux obligatoire le 08 ou 09 septembre 2025, conditions fixées au règlement de consultation.
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de Grand Paris Sud
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Essonne 🏙️
Durée de l'accord: 48 mois
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Marché à tranches optionnelles
Le marché n'est pas décomposé en tranches.
Marché de prestations similaires
Le marché prévoit la possibilité de conclure des marchés négociés pour la réalisation de prestations similaires (article R2122-7 du code de la commande publique).
Afficher plus
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels/ techniques affectés à la réalisation de la mission Qualité, expertise des intervenants au vue de la composition de l'équipe et CV des intervenants, liste des outils informatiques, etc.
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Méthodologie détaillée de l'organisation de la mission Méthodologie mise en oeuvre pour la conduite de projet (modalités de travail en interne, modalités de travail avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre, nombre de visites prévues en dehors de celles fixées dans le marché, description précise des tâches) sur 7 points Moyens mis en oeuvre pour respecter les objectifs en phase chantier et lors de la phase des OPR, sur 6 points Procédures administratives mises en place pour la transmission des documents et les relances, proposition de modèles de documents administratifs (compte rendu, planning, lettre de relance, extrait de rapport pour identifier les retards…) sur 6 points Réunions mensuelles de points chantier en dehors des rendez-vous de chantier, sur 6 points
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Décomposition du temps passé par phase
Description de la prise en compte de la démarche environnementale Dispositions prises pour réduire l'impact environnemental dans la réalisation de la mission et dans la mise en oeuvre du projet, comprenant notamment des éléments sur la diminution de son impact carbone dans le cadre de ses activités (déplacements, véhicules électriques, gestion des flux numériques …) et sur l'inclusion (handicap, égalité femmes/hommes…)
Critère de qualité (pondération): 5
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Procédure accélérée: L'acheteur accepte la soumission des offres par voie électronique
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-30 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Catalogue électronique: Autorisée
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100% du montant de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Prix global forfaitaire.
Prix révisables.
Règlement par virement bancaire.
Délai global de paiement de 30 jours.
Financement sur le budget de l'agglomération de Grand Paris Sud avec participations de l'État, de la DRAC, de la Région Ile de France et du Conseil Départemental de l'Essonne.
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution de l'accord- cadre, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du code de la commande publique.
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100% du montant de l'avance.
Afficher plus
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Numéro d'enregistrement national:
20005922800011
Adresse postale: 500 place des Champs-Elysées BP 62
Code postal: 91054
Commune postale: Evry-courcouronnes cedex
Région: Essonne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande.publique@grandparissud.fr 📧
Téléphone: +33 169915858 📞
URL: https://www.achatpublic.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_B_lp_emPzN 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_B_lp_emPzN 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_B_lp_emPzN 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Montant estimatif des travaux de 10 125 000,00Euros HT.
La durée est de 48 mois.
Phase 1 - Etudes de conception;
Phase 2 - Préparation de chantier et prestations au cours des études d'exécution et des travaux;
Phase 3 - Prestations de fin de travaux, OPR, essais, réceptions.
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du code de la commande publique.
Visite des lieux obligatoire le 08 ou 09 septembre 2025, conditions fixées au règlement de consultation.
Afficher plus
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'enregistrement national:
177800059
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
a présente procédure peut faire l'objet d'un référé précontractuel (art L551-1 du CJA) jusqu'à la signature du contrat.
Les candidats évincés peuvent également, une fois le contrat signé, saisir le TA d'un référé contractuel (art L551-13 et suivants et R551-7 et suivants du CJA) :
- jusqu'au 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution,
- dans un délai de 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat (en cas d'absence de publication d'un avis d'attribution).
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution, les concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif, ainsi que les tiers, sont recevables à former un recours devant le TA en pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires (Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, n°358994 Tarn et Garonne).
Une requête contestant la validité du contrat peut être accompagnée d'une demande tendant à la suspension de son exécution (art L521-1 du CJA). La suspension desdites décisions peut également être demandée devant le juge des référés du même TA (art L521-1 du CJA). La requête en référé devra, pour être recevable, être assortie d'un recours au fond.
Les candidats évincés peuvent en outre former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de signer le contrat, de déclarer sans suite ou contre les clauses règlementaires du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publicité de la décision attaquée.
Règlement de consultation 17/17
La saisine du tribunal peut s'effectuer par voie dématérialisée par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr
Afficher plus
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 164-563329 (2025-08-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕