Marché des travaux de la retenue de Louette

Société du Canal Seine-Nord Europe

Le marché porte sur les travaux et les prestations suivantes :- L'établissement et le suivi d'un programme d'exécution ; - Les études d'exécution ; - La mission géotechnique G3 incluant des reconnaissances complémentaires de sol ; - Tous les travaux topographiques nécessaires ; - Les opérations et mesures visant au respect de l'hygiène, la sécurité et de la santé, de la qualité, de l'environnement et du développement durable, de la sécurité des ouvrages hydrauliques, de la gestion de la logistique, de la gestion des risques et du pilotage de la coordination, de la gestion des coûts, des délais, du reporting, des interfaces avec les autres marchés travaux ; - Des travaux préparatoires de dégagement des emprises, d'installations de chantier, de création d'accès durant la période de préparation ou durant la période d'exécution des travaux ; - Le repli de ces installations et la remise en état des terrains en fin de chantier ; - Les installations temporaires pour les besoins du chantier (y compris l'amenée des réseaux d'eau, d'énergie nécessaires, fibres, …) ; - La propreté du chantier ; - Des travaux de purge, déblais et remblais ; - Des travaux d'assainissement provisoire et définitif ; - Des travaux d'étanchéité des ouvrages ; - La construction des structures de génie civil sur le site du barrage de Louette ; - La fabrication, les tests en usine, le montage et la mise en service des équipements du bassin-réservoir de Louette et de ses installations connexes ainsi que ceux liés aux ouvrages de mise en eau anticipée ;- La mise en oeuvre de dispositifs d'auscultation des différentes parties d'ouvrage (remblai, étanchéité, structures) ; - Les ouvrages provisoires nécessaires au chantier et à l'achèvement des travaux selon les spécifications du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; - Des opérations d'exploitation et maintenance des ouvrages construits ou assemblés entre l'achèvement partiel ou total de la construction et la réception ; - Les contrôles et essais ; - Les opérations diverses nécessaires (mise au point, réglage, …) pour l'atteinte des performances diverses assignées à la retenue de Louette et ses équipements ; - L'accompagnement de l'exploitant par des formations avant, pendant et après la mise en service du CSNE y compris après réception des travaux ; - La fourniture des éléments constitutifs du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et un Dossier des Ouvrages Hydraulique Exécuté spécifique (DOHE) ; - La fourniture d'un Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO) sur les ouvrages construits ou assemblés et des opérations d'assistance à Voies Navigables de France (VNF) exploitant du CSNE comme du suivi ou des formations du personnel et les livrables associés

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-06-16. L'appel d'offres a été publié le 2025-05-12.

Qui ?

• Société du Canal Seine-Nord Europe

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques › Travaux de construction de barrages, de canaux, de canaux d'irrigation et d'aqueducs

Où ?

• Picardie › Oise
• Picardie › Somme
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-05-12	Avis de marché

Avis de marché (2025-05-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché des travaux de la retenue de Louette
Numéro de référence: 000M310
Brève description:
“Le marché porte sur les travaux et les prestations suivantes :- L'établissement et le suivi d'un programme d'exécution ; - Les études d'exécution ; - La...”

Brève description

Le marché porte sur les travaux et les prestations suivantes :- L'établissement et le suivi d'un programme d'exécution ;
- Les études d'exécution ;
- La mission géotechnique G3 incluant des reconnaissances complémentaires de sol ;
- Tous les travaux topographiques nécessaires ;
- Les opérations et mesures visant au respect de l'hygiène, la sécurité et de la santé, de la qualité, de l'environnement et du développement durable, de la sécurité des ouvrages hydrauliques, de la gestion de la logistique, de la gestion des risques et du pilotage de la coordination, de la gestion des coûts, des délais, du reporting, des interfaces avec les autres marchés travaux ;
- Des travaux préparatoires de dégagement des emprises, d'installations de chantier, de création d'accès durant la période de préparation ou durant la période d'exécution des travaux ;
- Le repli de ces installations et la remise en état des terrains en fin de chantier ;
- Les installations temporaires pour les besoins du chantier (y compris l'amenée des réseaux d'eau, d'énergie nécessaires, fibres, …) ;
- La propreté du chantier ;
- Des travaux de purge, déblais et remblais ;
- Des travaux d'assainissement provisoire et définitif ;
- Des travaux d'étanchéité des ouvrages ;
- La construction des structures de génie civil sur le site du barrage de Louette ;
- La fabrication, les tests en usine, le montage et la mise en service des équipements du bassin-réservoir de Louette et de ses installations connexes ainsi que ceux liés aux ouvrages de mise en eau anticipée ;- La mise en oeuvre de dispositifs d'auscultation des différentes parties d'ouvrage (remblai, étanchéité, structures) ;
- Les ouvrages provisoires nécessaires au chantier et à l'achèvement des travaux selon les spécifications du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- Des opérations d'exploitation et maintenance des ouvrages construits ou assemblés entre l'achèvement partiel ou total de la construction et la réception ;
- Les contrôles et essais ;
- Les opérations diverses nécessaires (mise au point, réglage, …) pour l'atteinte des performances diverses assignées à la retenue de Louette et ses équipements ;
- L'accompagnement de l'exploitant par des formations avant, pendant et après la mise en service du CSNE y compris après réception des travaux ;
- La fourniture des éléments constitutifs du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et un Dossier des Ouvrages Hydraulique Exécuté spécifique (DOHE) ;
- La fourniture d'un Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO) sur les ouvrages construits ou assemblés et des opérations d'assistance à Voies Navigables de France (VNF) exploitant du CSNE comme du suivi ou des formations du personnel et les livrables associés

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 📦
Description
Identifiant interne: T-PF-1645792
Description du marché:
“Le marché porte sur les travaux et les prestations suivantes :- L'établissement et le suivi d'un programme d'exécution ; - Les études d'exécution ; - La...”

Description du marché

Le marché porte sur les travaux et les prestations suivantes :- L'établissement et le suivi d'un programme d'exécution ;
- Les études d'exécution ;
- La mission géotechnique G3 incluant des reconnaissances complémentaires de sol ;
- Tous les travaux topographiques nécessaires ;
- Les opérations et mesures visant au respect de l'hygiène, la sécurité et de la santé, de la qualité, de l'environnement et du développement durable, de la sécurité des ouvrages hydrauliques, de la gestion de la logistique, de la gestion des risques et du pilotage de la coordination, de la gestion des coûts, des délais, du reporting, des interfaces avec les autres marchés travaux ;
- Des travaux préparatoires de dégagement des emprises, d'installations de chantier, de création d'accès durant la période de préparation ou durant la période d'exécution des travaux ;
- Le repli de ces installations et la remise en état des terrains en fin de chantier ;
- Les installations temporaires pour les besoins du chantier (y compris l'amenée des réseaux d'eau, d'énergie nécessaires, fibres, …) ;
- La propreté du chantier ;
- Des travaux de purge, déblais et remblais ;
- Des travaux d'assainissement provisoire et définitif ;
- Des travaux d'étanchéité des ouvrages ;
- La construction des structures de génie civil sur le site du barrage de Louette ;
- La fabrication, les tests en usine, le montage et la mise en service des équipements du bassin-réservoir de Louette et de ses installations connexes ainsi que ceux liés aux ouvrages de mise en eau anticipée ;- La mise en oeuvre de dispositifs d'auscultation des différentes parties d'ouvrage (remblai, étanchéité, structures) ;
- Les ouvrages provisoires nécessaires au chantier et à l'achèvement des travaux selon les spécifications du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- Des opérations d'exploitation et maintenance des ouvrages construits ou assemblés entre l'achèvement partiel ou total de la construction et la réception ;
- Les contrôles et essais ;
- Les opérations diverses nécessaires (mise au point, réglage, …) pour l'atteinte des performances diverses assignées à la retenue de Louette et ses équipements ;
- L'accompagnement de l'exploitant par des formations avant, pendant et après la mise en service du CSNE y compris après réception des travaux ;
- La fourniture des éléments constitutifs du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et un Dossier des Ouvrages Hydraulique Exécuté spécifique (DOHE) ;
- La fourniture d'un Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO) sur les ouvrages construits ou assemblés et des opérations d'assistance à Voies Navigables de France (VNF) exploitant du CSNE comme du suivi ou des formations du personnel et les livrables associés

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de barrages, de canaux, de canaux d'irrigation et d'aqueducs 📦
Durée de l'accord: 80 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2026-09-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de barrages, de canaux, de canaux d'irrigation et d'aqueducs 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-06-16 17:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 12
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Chiffre d'affaires annuel général : La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement modèle Dc2 (disponible gratuitement sur...”
Capacité technique et professionnelle

“Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : L'ensemble des qualifications exigées se trouve dans l'article 6 du règlement de consultation”
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Inscription à un registre de commerce : La lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses co-traitants modèle Dc1 (disponible gratuitement...”
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Société du Canal Seine-Nord Europe
Numéro d'enregistrement national: 83983
Adresse postale: 23, place d'armes
Code postal: 60204
Commune postale: Compiègne
Région: Oise 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Dezobry Jérôme
Courrier électronique: marches@scsne.fr 📧
Téléphone: 0344407496 📞
URL: https://www.canal-seine-nord-europe.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1645792 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1645792 🌏
Nom: AW Solutions
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure ✅
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Conformément à l'article 2.1 du Rc : Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de solliciter les soumissionnaires pour la remise d'offres dites «...”
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d'enregistrement national: B4B3855E-070B-2B5C-66C3E6BD44B0D38D
Adresse postale: 14, rue Lemerchier
Code postal: 80011
Commune postale: Amiens
Région: Somme 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Téléphone: 0322336170 📞
Fax: 0322336171 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du...”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 092-310876 (2025-05-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (13)