Groupe scolaire Pompidou - Mourguet - Démolition - Reconstruction - Réhabilitation

Avis de marché (2025-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Groupe scolaire Pompidou - Mourguet - Démolition - Reconstruction - Réhabilitation
Numéro de référence: 5DC03165TVX
Brève description:
“Construction d'une école élémentaire de 8 classes comprenant un restaurant scolaire de 14 classes, des salles d'activités, des locaux administratifs ainsi...”    Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Valeur estimée hors TVA: 8 128 500 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 13
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 13

1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Démolition - Désamiantage - Maçonnerie (MOURGUET)
Valeur estimée hors TVA: 41 000 EUR 💰
Description du marché:
“Démolition - Désamiantage - Maçonnerie (MOURGUET)”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: 16 rue des Petites Soeurs
Code postal: 69003
Ville: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Rhône 🏙️
Durée de l'accord: 18 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2025-12-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Terrassements - VRD - Espaces Verts (POMPIDOU & MOURGUET)
Valeur estimée hors TVA: 697 000 EUR 💰
Description du marché:
“Terrassements - VRD - Espaces Verts (POMPIDOU & MOURGUET)”
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Gros ouvre - Structure bois - Couverture (POMPIDOU
Valeur estimée hors TVA: 2 292 000 EUR 💰
Description du marché:
“Gros ?uvre - Structure bois - Couverture (POMPIDOU”
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 04
Titre: Couverture - Structure bois de l'existant (MOURGUET)
Valeur estimée hors TVA: 702 500 EUR 💰
Description du marché:
“Couverture - Structure bois de l'existant (MOURGUET)”
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 05
Titre: Etanchéité (POMPIDOU & MOURGUET)
Valeur estimée hors TVA: 340 000 EUR 💰
Description du marché:
“Etanchéité (POMPIDOU & MOURGUET)”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 06
Titre: Menuiseries extérieures bois alu - occultations (POMPIDOU)
Valeur estimée hors TVA: 372 000 EUR 💰
Description du marché:
“Menuiseries extérieures bois alu - occultations (POMPIDOU)”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 07
Titre: Menuiseries ext alu - Occu - Serru (POMPIDOU & MOURGUET)
Valeur estimée hors TVA: 404 500 EUR 💰
Description du marché:
“Menuiseries extérieures alu - Occultations - Serrurerie (POMPIDOU & MOURGUET)”
Produits/services supplémentaires: Serrurerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 08
Titre: Menuiseries intérieures (POMPIDOU & MOURGUET)
Valeur estimée hors TVA: 605 500 EUR 💰
Description du marché:
“Menuiseries intérieures (POMPIDOU & MOURGUET)”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 09
Titre: Plafonds - Plâtrerie - Peinture - Flocage (POMPIDOU & MOURGU
Valeur estimée hors TVA: 810 000 EUR 💰
Description du marché:
“Plafonds - Plâtrerie - Peinture - Flocage (POMPIDOU & MOURGUET)”
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 10
Titre: Chauffage - Ventilation - Plomberie (POMPIDOU & MOURGUET)
Valeur estimée hors TVA: 883 500 EUR 💰
Description du marché:
“Chauffage - Ventilation - Plomberie (POMPIDOU & MOURGUET)”
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣1️⃣
Identifiant interne: 11
Titre: Electricité - Photovoltaïque (POMPIDOU & MOURGUET)
Valeur estimée hors TVA: 702 500 EUR 💰
Description du marché:
“Electricité - Photovoltaïque (POMPIDOU & MOURGUET)”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

1️⃣2️⃣
Identifiant interne: 12
Titre: Ascenseurs (POMPIDOU)
Valeur estimée hors TVA: 28 000 EUR 💰
Description du marché:
“Ascenseurs (POMPIDOU)”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012

1️⃣3️⃣
Identifiant interne: 13
Titre: Revêtement sols (POMPIDOU & MOURGUET)
Valeur estimée hors TVA: 250 000 EUR 💰
Description du marché:
“Revêtement sols (POMPIDOU & MOURGUET)”
Produits/services supplémentaires: Carrelage de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de démolition 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-10-03 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-10-06 09:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): 16 rue des Petites Soeurs - 69003 Lyon
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-10-06 09:00:00 📅
Lieu:
“16 rue des Petites Soeurs - 69003 Lyon”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Lyon
Numéro d'enregistrement national: 14809
Adresse postale: Direction de la Construction - Service Marchés
Place de la Comédie
Code postal: 69205
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Le Maire
Courrier électronique: dc.marches@mairie-lyon.fr 📧
Téléphone: 0472103030 📞
URL: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://marches2.lyon.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1699948 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1699948 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dates de début et de fin du marché sont des dates prévisionnelles. L'indication de "durée du marché ou délai d'exécution" figurant au présent avis doit...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement national: D095C96F-EF36-7843-9F01A9ECAD2E8D85
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: 0487635000 📞
Fax: 0487635250 📠
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement national: D095C98A-CDEA-1AEA-9E5021A7E7B2AC8B
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: 0487635200 📞
Fax: 0487635250 📠
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 171-584203 (2025-09-04)