Fourniture de pièces automobiles, engins de chantiers, de voiries, produits dérivés du pétrole, outillages, consommables à l'usage d'un atelier mécanique
HUS-Etablissement support du GHT 10
<br/>L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.<br/>Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.<br/>Les prestations sont réglées par des prix unitaires.<br/>Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de reconduction.<br/>La présente consultation concerne la fourniture de pièces automobiles, engins de chantiers, de voiries, produits dérivés du pétrole, outillages, consommables à l'usage d'un atelier mécanique pour compte de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN), le Centre Hospitalier d'Erstein et le GIP BIHAN.<br/>
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-07-31. L'appel d'offres a été publié le 2025-06-30.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules › Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
- • Alsace › Bas-Rhin
- • Rhône-Alpes › Isère
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-06-30 | Avis de marché |
Avis de marché (2025-06-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Fourniture de pièces automobiles, engins de chantiers, de voiries, produits dérivés du pétrole, outillages, consommables à l'usage d'un atelier mécanique
Numéro de référence:
Brève description:
Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles 📦
Valeur estimée hors TVA: 1 120 000 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 14
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 14
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour véhicules légers de toutes marques, thermiques, électriques et hybrides pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord et Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière:
Valeur estimée hors TVA: 120 000 EUR 💰
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
📦
Adresse postale: Divers sites des établissements du Ght + le Gip Bihan
Code postal: 67170
Ville: Brumath
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Bas-Rhin 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2025-08-01 📅
Date de fin: 2026-07-31 📅
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour véhicules légers de toutes marques thermiques, électriques et hybrides pour le Centre Hospitalier d'Erstein:
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour poids lourd porteur, véhicules de transport en commun et camion benne à ordures ménagères de toutes marques pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord et Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière:
Valeur estimée hors TVA: 80 000 EUR 💰
Titre
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour poids lourd porteur, véhicules de transport en commun et camion benne à ordures ménagères de toutes marques pour le centre Hospitalier d'Erstein:
Valeur estimée hors TVA: 60 000 EUR 💰
Titre
Numéro d'identification du lot:
5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour engins de chantier, engins agricoles, désherbeur de chemin et engins nécessaire à l'entretien des espaces verts de toutes marques pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord:
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
6️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour engins de chantier, engins agricoles et engins nécessaire à l'entretien des espaces verts de toutes marques pour le centre Hospitalier d'Erstein:
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
7️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fournitures de pièces d'origines ou équivalent pour le petit matériel espaces verts thermique et électrique : tondeuses, tailles haies, débrousailleuses, souffleurs, bruleurs thermiques, sécateurs électriques, consommable etc… pour l'Etablissement Public
Description du marché: Les marques de la flotte : Stihl, Pellenc, Honda, Vikings.<br/>
Titre
Numéro d'identification du lot:
8️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fournitures de pièces d'origines ou équivalent pour le petit matériel espaces verts thermique et électrique : pour le centre Hospitalier d'Erstein
Description du marché:
Numéro d'identification du lot:
9️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour balayeuse de voirie Nilfisk City Ranger 2250 FSS2250 N° série 51785-2017 pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord:
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de pneumatiques pour tout type de véhicules (légers, poids lourd porteur, véhicules de transport en commun, engins de chantier, engins agricoles) pour l'EPSAN, Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière et le centre Hospitalier d'Erstein
Description du marché: Le fournisseur s'engage à reprendre un pneu usagé pour un pneu acheté<br/>
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture d'outillages à l'usage d'un atelier mécanique:
Valeur estimée hors TVA: 40 000 EUR 💰
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de produits consommables pétroliers:
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture de produits consommables de nettoyage, d'hygiène et de maintenance des véhicules:
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Fourniture et équipements hydrauliques pour tous types de véhicules:
Description du marché:
Numéro d'identification du lot:
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-07-31 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-08-01 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Nombre maximal de candidats: 1
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-08-01 12:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: HUS-Etablissement support du GHT 10
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 1 place de l'hôpital
Code postal: 67091
Commune postale: Strasbourg
Région: Bas-Rhin 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: - Cellule de sécuristation juridique des achats du GHT 10 Direction des achats et des approvisionnnements
Courrier électronique: csja-ght@chru-strasbourg.fr 📧
Téléphone: 0388116349 📞
URL: https://www.chru-strasbourg.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1672768 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1672768 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 31, avenue de la Paix
Code postal: 67070
Commune postale: Strasbourg
Région: Bas-Rhin 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: 0388212323 📞
Fax: 0388364466 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 123-423782 (2025-06-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Fourniture de pièces automobiles, engins de chantiers, de voiries, produits dérivés du pétrole, outillages, consommables à l'usage d'un atelier mécanique
Numéro de référence:
EPSAN- Fournitures
Brève description:
<br/>L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.<br/>Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.<br/>Les prestations sont réglées par des prix unitaires.<br/>Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de reconduction.<br/>La présente consultation concerne la fourniture de pièces automobiles, engins de chantiers, de voiries, produits dérivés du pétrole, outillages, consommables à l'usage d'un atelier mécanique pour compte de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN), le Centre Hospitalier d'Erstein et le GIP BIHAN.<br/>
Afficher plus
Produits/services: Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles 📦
Valeur estimée hors TVA: 1 120 000 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 14
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 14
1️⃣
Identifiant interne:
01
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour véhicules légers de toutes marques, thermiques, électriques et hybrides pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord et Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière:
Valeur estimée hors TVA: 120 000 EUR 💰
Description du marché:
toutes pièces motorisation, filtration, allumage/injection, embrayage, boite de vitesses et moteur, suspension/transmission, direction, freinage, échappement, carrosserie, vitrage et rétroviseur, thermique, chauffage et climatisation, éclairage, démarrage et charge, équipement intérieur électrique, attelage, accessoires pour pneus, accessoires pour véhicule, pièces techniques, sellerie, consommable etc…<br/>
Afficher plus
Adresse postale: Divers sites des établissements du Ght + le Gip Bihan
Code postal: 67170
Ville: Brumath
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Bas-Rhin 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2025-08-01 📅
Date de fin: 2026-07-31 📅
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
02
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour véhicules légers de toutes marques thermiques, électriques et hybrides pour le Centre Hospitalier d'Erstein:
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne:
03
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour poids lourd porteur, véhicules de transport en commun et camion benne à ordures ménagères de toutes marques pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord et Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière:
Valeur estimée hors TVA: 80 000 EUR 💰
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne:
04
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour poids lourd porteur, véhicules de transport en commun et camion benne à ordures ménagères de toutes marques pour le centre Hospitalier d'Erstein:
Valeur estimée hors TVA: 60 000 EUR 💰
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
5️⃣
Identifiant interne:
05
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour engins de chantier, engins agricoles, désherbeur de chemin et engins nécessaire à l'entretien des espaces verts de toutes marques pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord:
Description du marché:
pneumatiques, toutes pièces motorisation, filtration, allumage/injection, embrayage, boite de vitesses et moteur, suspension/transmission, direction, freinage, échappement, carrosserie, vitrage et rétroviseur, thermique, chauffage et climatisation, éclairage, démarrage et charge, équipement intérieur électrique, attelage, accessoires pour pneus, accessoires pour véhicule, pièces techniques, consommable etc… les marques de la flotte : John Deere 955A, Motostandard R2600D, Kubota B4, Kubota BX2200D, Kubota L5240, Tondeuse autoportée Amazone Profihopper et Etesia Hydro 1242, désherbeur de chemin Lipco,<br/>
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
6️⃣
Identifiant interne:
06
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour engins de chantier, engins agricoles et engins nécessaire à l'entretien des espaces verts de toutes marques pour le centre Hospitalier d'Erstein:
Description du marché:
pneumatiques, toutes pièces motorisation, filtration, allumage/injection, embrayage, boite de vitesses et moteur, suspension/transmission, direction, freinage, échappement, carrosserie, vitrage et rétroviseur, thermique, chauffage et climatisation, éclairage, démarrage et charge, équipement intérieur électrique, attelage, accessoires pour pneus, accessoires pour véhicule, pièces techniques, consommable etc… <br/>
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
7️⃣
Identifiant interne:
07
Titre: Fournitures de pièces d'origines ou équivalent pour le petit matériel espaces verts thermique et électrique : tondeuses, tailles haies, débrousailleuses, souffleurs, bruleurs thermiques, sécateurs électriques, consommable etc… pour l'Etablissement Public
Description du marché: Les marques de la flotte : Stihl, Pellenc, Honda, Vikings.<br/>
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0007
8️⃣
Identifiant interne:
08
Titre: Fournitures de pièces d'origines ou équivalent pour le petit matériel espaces verts thermique et électrique : pour le centre Hospitalier d'Erstein
Description du marché:
Fournitures de pièces d'origines ou équivalent pour le petit matériel espaces verts thermique et électrique : pour le centre Hospitalier d'Erstein <br/>
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
9️⃣
Identifiant interne:
09
Titre: Fourniture de pièces d'origine ou équivalent pour balayeuse de voirie Nilfisk City Ranger 2250 FSS2250 N° série 51785-2017 pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord:
Description du marché:
brosse dure, brosse douce, balai mixte, filtration, pneumatiques, toutes pièces motorisation, filtration, allumage/injection, suspension/transmission, direction, freinage, échappement, carrosserie, vitrage et rétroviseur, thermique, chauffage et climatisation, éclairage, démarrage et charge, équipement intérieur électrique, consommable etc…<br/>
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0009
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
10
Titre: Fourniture de pneumatiques pour tout type de véhicules (légers, poids lourd porteur, véhicules de transport en commun, engins de chantier, engins agricoles) pour l'EPSAN, Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière et le centre Hospitalier d'Erstein
Description du marché: Le fournisseur s'engage à reprendre un pneu usagé pour un pneu acheté<br/>
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
1️⃣1️⃣
Identifiant interne:
11
Titre: Fourniture d'outillages à l'usage d'un atelier mécanique:
Valeur estimée hors TVA: 40 000 EUR 💰
Description du marché:
outillages divers, accessoires, mallette, valise, caisse, mobilier, marteau, burin, éclairage, clés, douilles, pinces, tournevis, perceuse, visseuse, couteaux, scies, gants, vêtements, produits auxiliaires etc… pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord, Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière et le centre Hospitalier d'Erstein.<br/>
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0011
1️⃣2️⃣
Identifiant interne:
12
Titre: Fourniture de produits consommables pétroliers:
Description du marché:
graisses, huiles moteur pour véhicules essence et diesel, transmission, hydraulique, boite de vitesse, additif essence et diesel etc…pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord, Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière et le centre Hospitalier d'Erstein. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition des fûts avec pompe pneumatique pour chaque type d'huile<br/>
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0012
1️⃣3️⃣
Identifiant interne:
13
Titre: Fourniture de produits consommables de nettoyage, d'hygiène et de maintenance des véhicules:
Description du marché:
savon de mécanicien, pâte de nettoyage, polish, nettoyant siège voiture, nettoyant tableau de bord, lave vitre etc…pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord, Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière et le centre Hospitalier d'Erstein.<br/>
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0013
1️⃣4️⃣
Identifiant interne:
14
Titre: Fourniture et équipements hydrauliques pour tous types de véhicules:
Description du marché:
pompes, raccords, flexibles, vérins, moteurs etc… pour l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord, Le G.I.P BIHAN Blanchisserie hospitalière et le centre Hospitalier d'Erstein.<br/>
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0014
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-07-31 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-08-01 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Nombre maximal de candidats: 1
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-08-01 12:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.<br/>Aucune clause de garantie financière prévue.<br/>Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier.<br/>Les prix sont révisables.<br/>Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.<br/>
Afficher plus
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: HUS-Etablissement support du GHT 10
Numéro d'enregistrement national:
80424
Adresse postale: 1 place de l'hôpital
Code postal: 67091
Commune postale: Strasbourg
Région: Bas-Rhin 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: - Cellule de sécuristation juridique des achats du GHT 10 Direction des achats et des approvisionnnements
Courrier électronique: csja-ght@chru-strasbourg.fr 📧
Téléphone: 0388116349 📞
URL: https://www.chru-strasbourg.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1672768 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1672768 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'enregistrement national:
7F434468-AB22-3195-62E4AAD883C4128E
Adresse postale: 31, avenue de la Paix
Code postal: 67070
Commune postale: Strasbourg
Région: Bas-Rhin 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: 0388212323 📞
Fax: 0388364466 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 123-423782 (2025-06-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport (>20 nouveaux marchés)
- Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules (>20)
- Accessoires pour tracteurs (1)
- Moteurs et pièces de moteurs (véhicules) (1)
- Pièces de rechange mécaniques, excepté moteurs et parties de moteurs (5)
- Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles (6)
- Pneus pour charges légères et lourdes (10)
- Sièges pour aéronefs civils
- Sièges pour véhicules à moteur