Construction de 37 logements, d'une maison de la Métropole et d'un local d'activités - Rue Edmond Locard - 69005 LYON (CHAMPVERT-OPALIN) - Relance Lot 12

Grandlyon habitat

La présente consultation a pour objet la construction de 37 logements, d'une maison de la Métropole et d'un local d'activités sis Rue Edmond Locard à LYON 5ème. Une première consultation a été lancée en Juin 2024 (Réf. T-PF-1489533) et ce lot a été déclaré infructueux. Le marché est décomposé en 15 lots en corps d'états séparés. La présente consultation ne concerne que le lot 11. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé(s). À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : AVRIL 2026. Délai global de l'opération, tous lots confondus : 19 mois période de préparation incluse (1 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Il sera attribué un marché à prix mixtes révisable confié à une entreprise unique ou un groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-10-27. L'appel d'offres a été publié le 2025-09-23.

Qui ?

• Grandlyon habitat

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Isère
• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-09-23	Avis de marché

Avis de marché (2025-09-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Construction de 37 logements, d'une maison de la Métropole et d'un local d'activités - Rue Edmond Locard - 69005 LYON (CHAMPVERT-OPALIN) - Relance Lot 12
Numéro de référence: 2024-0737O1/AOO/TRX/CHAMPVERT-OPALIN/DP
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Description
Identifiant interne: 12
Titre: Électricité / courants forts / courants faibles
Description du marché: ÉLECTRICITÉ / COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Adresse postale: Rue Edmond Locard
Code postal: 69005
Ville: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Rhône 🏙️
Durée de l'accord: 19 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-04-15 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-10-27 11:30:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-10-27 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-10-27 14:00:00 📅
Facturation électronique: Requise

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: GrandLyon Habitat
Numéro d'enregistrement national: 4146
Adresse postale: 2 Place de Francfort
Cs 13754
Code postal: 69444
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Freixinos Jean-Noël
Courrier électronique: marchesglh@grandlyonhabitat.fr 📧
Téléphone: 0472746800 📞
URL: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1692087 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1692087 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Les offres doivent faire l'objet d'un dépôt électronique dans les conditions du règlement de la consultation via le site www.grandlyonhabitat.fr - rubrique « espace pro-fournisseur ». Le lot 12 est soumis à une condition d'exécution sociale visant à fournir l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné (voir Article 2.3 §1. du Rc) Le lot 12 est soumis à une condition environnementale (voir Article 2.3 §2. du Rc). Les critères et sous-critères de jugement des offres sont énoncés dans le Rc. Modalité de paiement : Virement bancaire / Délai de paiement : 30 jours. Avance de 5 % prévue sous conditions (se reporter au Rc)

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement national: A4493540-A2B4-792A-768D07DFD3134D7D
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: 0487635000 📞
Fax: 0487635250 📠
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 184-628386 (2025-09-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)