Acquisition de mobiliers pour la médiathèque installée à l'Ancienne Poste
Ville de Versailles
Objet du contrat: Acquisition de mobiliers pour la médiathèque installée à l'Ancienne Poste Acheteur: Mairie de Versailles Type de contrat: Marché ordinaire de fournitures Structure: 2 lots Lieu d'exécution: site de l'ancienne Poste située 3 avenue de Paris. Durée: Le contrat est conclu pour une durée globale à compter de la notification jusqu'à la réception des mobiliers (16 mois environ) Développement durable: Clause environnementale Pénalités de retard: Voir l'article Pénalité présent dans le CCAP Variation des prix: Fermes Nature des prix: Prix unitaires
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-03-14. L'appel d'offres a été publié le 2025-02-04.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Ile-de-France › Yvelines
- • Rhône-Alpes › Isère
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-02-04 | Avis de marché |
Avis de marché (2025-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Acquisition de mobiliers pour la médiathèque installée à l'Ancienne Poste
Numéro de référence: CLB272-4
Brève description:
“Objet du contrat: Acquisition de mobiliers pour la médiathèque installée à l'Ancienne Poste Acheteur: Mairie de Versailles Type de contrat: Marché ordinaire...”
Afficher plus
Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Mobilier de bibliothèque 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Lot n°1
Description du marché:
“Rangements - Etagères”
Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Mobilier de bibliothèque 📦
Produits/services supplémentaires: Mobilier 📦
Adresse postale: 3 avenue de Paris
Code postal: 78000
Ville: Versailles
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2025-05-01 📅
Date de fin: 2025-07-31 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur esthétique et architecturale
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Méthodologie de mise en oeuvre et de garantie + moyens humains
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Caractéristiques fonctionnelles (modularité du mobilier, intégration dans l'espace, fonctionnalité avec l'espace, ergonomie)
Critère de qualité (pondération): 10
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Lot n°2
Description du marché:
“Tables - Chaises - Décors”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Mobilier de bibliothèque 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-03-14 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-03-14 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Ville de Versailles
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-03-14 14:00:00 📅
Lieu:
“Ville de Versailles”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur le site du Ministère de l'Economie), Déclaration du candidat...”
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par...”
Afficher plus
Conditions de participation
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”
Afficher plus
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Versailles
Numéro d'enregistrement national: 78367
Adresse postale: Service des Marchés Publics
4 avenue de Paris, Rp 1144
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: M. le Maire
Courrier électronique: marches.publics@versailles.fr 📧
Téléphone: 0130972839 📞
URL: http://www.achats.versailles.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.versailles.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1594291 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1594291 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“=Visite obligatoire= Il est obligatoire que les entreprises se rendent sur le site avant de soumissionner, afin d'évaluer de façon précise le chantier et...”
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'enregistrement national: 25C048BC-9276-CBC2-898955948F8208A7
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: 0139205400 📞
Fax: 0139205487 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 025-080236 (2025-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Acquisition de mobiliers pour la médiathèque installée à l'Ancienne Poste
Numéro de référence: CLB272-4
Brève description:
“Objet du contrat: Acquisition de mobiliers pour la médiathèque installée à l'Ancienne Poste Acheteur: Mairie de Versailles Type de contrat: Marché ordinaire...”
Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Mobilier de bibliothèque 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Lot n°1
Description du marché:
“Rangements - Etagères”
Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Mobilier de bibliothèque 📦
Produits/services supplémentaires: Mobilier 📦
Adresse postale: 3 avenue de Paris
Code postal: 78000
Ville: Versailles
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2025-05-01 📅
Date de fin: 2025-07-31 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur esthétique et architecturale
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Méthodologie de mise en oeuvre et de garantie + moyens humains
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Caractéristiques fonctionnelles (modularité du mobilier, intégration dans l'espace, fonctionnalité avec l'espace, ergonomie)
Critère de qualité (pondération): 10
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Lot n°2
Description du marché:
“Tables - Chaises - Décors”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Mobilier de bibliothèque 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-03-14 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-03-14 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Ville de Versailles
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-03-14 14:00:00 📅
Lieu:
“Ville de Versailles”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur le site du Ministère de l'Economie), Déclaration du candidat...”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par...”
Conditions de participation
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Versailles
Numéro d'enregistrement national: 78367
Adresse postale: Service des Marchés Publics
4 avenue de Paris, Rp 1144
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: M. le Maire
Courrier électronique: marches.publics@versailles.fr 📧
Téléphone: 0130972839 📞
URL: http://www.achats.versailles.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.versailles.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1594291 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1594291 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“=Visite obligatoire= Il est obligatoire que les entreprises se rendent sur le site avant de soumissionner, afin d'évaluer de façon précise le chantier et...”
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'enregistrement national: 25C048BC-9276-CBC2-898955948F8208A7
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: 0139205400 📞
Fax: 0139205487 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 025-080236 (2025-02-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕