A19 - Réhabilitation du PS 15+625 (type BOWSTRING) de l'aire de service de Villeroy

Avis de marché (2025-06-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: A19 - Réhabilitation du PS 15+625 (type BOWSTRING) de l'aire de service de Villeroy
Numéro de référence: BPC002375
Brève description:
“Les travaux concernent la réhabilitation en terme d'anticorrosion (peinture) de l'ouvrage d'art situé sur l'autoroute A19 au PR 15+625 mais également de...”    Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de rénovation de ponts 📦
Description
Titre: Autoroute A19 - Réfection du PS 15+625 (BOWSTRING)
Description du marché:
“La réhabilitation du PS 15+625 nécessitera plusieurs travaux. Cela comprend un décapage et une application d'anticorrosion (445 m²) sur la totalité de la...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution du marché (24 semaines) comportera 2 délais partiels : - La période de préparation d'une durée de 8 semaines - La période d'exécution...”    Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de rénovation de ponts 📦
Site principal ou lieu d'exécution:
“Autoroute A19 - PS 15+625 - Aire de services de Villeroy”
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Yonne 🏙️
Durée de l'accord: 6 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2025-03-09 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Prix ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-07-31 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-07-31 15:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Saint-Apollinaire
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“La séance d'ouverture n'est pas publique.”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-07-31 15:00:00 📅
Lieu:
“Saint-Apollinaire”
Informations complémentaires:
“La séance d'ouverture n'est pas publique.”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Aprr.
Numéro d'enregistrement national: 01625002900309
Département: Direction des Opérations - Yann Hutteau
Adresse postale: 36 rue du Docteur Schmitt
Code postal: 21850
Commune postale: Saint-Apollinaire
Région: Côte-d’Or 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Direction des Opérations - Yann Hutteau
Courrier électronique: yann.hutteau@aprr.fr 📧
Téléphone: +33 676856726 📞
URL: http://www.aprr.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://aprr.achatpublic.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://aprr.achatpublic.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Affaires économiques et financières
Communication
URL des documents: https://aprr.achatpublic.com 🌏
URL de participation: https://aprr.achatpublic.com 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 17540111600082
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-nancy@justice.fr 📧
Téléphone: +33 383908500 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 17540111600082
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-nancy@justice.fr 📧
Téléphone: +33 383908500 📞
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Ils figurent à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.”
Source: OJS 2025/S 108-367047 (2025-06-05)