Travaux de la Phase 2 d'aménagement de la ZAC Marne Europe sur la commune de Villiers-sur-Marne (94). Cette phase correspond aux secteurs du Jardin Métropolitain et du Parvis de la future Gare L15 BVC (Bry-Villiers-Champigny)

Epamarne

Travaux de la Phase 2 d'aménagement de la ZAC Marne Europe sur la commune de Villiers-sur-Marne (94). Cette phase correspond aux secteurs du Jardin Métropolitain et du Parvis de la future Gare L15 BVC (Bry-Villiers-Champigny) Le marché public est alloti comme suit : Lot n°1 : Voirie et réseaux divers Lot n°2 : Espaces verts serrureries mobiliers Lot n°3 : Signalisation Lumineuse tricolores, éclairage public, vidéosurveillance

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-04-15. L'appel d'offres a été publié le 2024-03-01.

Qui ?

• Epamarne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Seine-et-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-03-01	Avis de marché
2024-03-28	Avis de marché

Avis de marché (2024-03-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de la Phase 2 d'aménagement de la ZAC Marne Europe sur la commune de Villiers-sur-Marne (94). Cette phase correspond aux secteurs du Jardin Métropolitain et du Parvis de la future Gare L15 BVC (Bry-Villiers-Champigny)
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Signalisation Lumineuse tricolores, éclairage public, vidéosurveillance
Description du marché:

Les travaux compris dans le périmètre du Lot 3 - Eclairage public et Vidéosurveillance sont les suivants : - Travaux de câblage, jusqu'aux pieds des mâts équipés, nécessaires à l'alimentation des équipements de vidéosurveillance, - Travaux de réalisation des boucles, - Travaux de fourniture, pose et câblage des équipements d'éclairage public y compris armoire de commande. Les travaux attendus sont décrits dans le CCTP.

Informations complémentaires:

Chaque lot constitue un marché ordinaire. Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. Un candidat peut se voir attribuer un seul ou plusieurs lots. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. Le marché prend effet à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation et s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux de la dernière phase ou après prolongation de ce délai si les réserves ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. A titre indicatif, le délai d'exécution global prévisionnel du marché est estimé à 48 mois. Ce délai comprend une période de préparation de 2 mois conformément à l'article 28.1 du CCAG-Travaux. Le détail des phases et délais prévisionnels d'exécution de ces phases est dans les documents de la consultation.

Produits/services: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Les sous-critères de la valeur environnementale sont détaillés dans le règlement de la consultation
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Les sous-critères de la valeur technique sont détaillés dans le règlement de la consultation.
Critère de qualité (pondération): 40
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

2️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Voirie et réseaux divers
Description du marché:

Les travaux compris dans le périmètre du Lot 1 - Voiries et réseaux divers sont les suivants : - Travaux de terrassements et de mise en oeuvre des couches de forme ; - Travaux de création des structures de chaussées définitives sur l'ensemble du périmètre du Jardin Métropolitain et du Parvis de la Gare ; - Travaux de mise en place des drains de diffusion et de vidange (notamment pour fonds de cuve des BAV) ; - Travaux d'adduction d'eau potable et de défense incendie ; - Travaux de génie civil pour réseaux éclairage et communication électronique ; - Travaux de mise à niveau des émergences ; - Travaux de signalisation horizontale et verticale ; - Travaux de pose des mobiliers urbains de défense, des conteneurs enterrés et des bornes d'accès escamotables. Les travaux attendus sont décrits dans le CCTP.

Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement 📦
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Les sous-critères de la valeur environnementale sont détaillés dans le règlement de la consultation.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

3️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Espaces verts serrureries mobiliers
Description du marché:

Les travaux compris dans le périmètre du Lot 2 - Espaces verts sont les suivants : - Travaux de fourniture et pose de mobiliers d'agréments ; - Travaux de création des fosses de plantations ; - Travaux de fourniture et pose des végétaux ; - Travaux de fourniture et pose des accessoires de plantations ; Les travaux attendus sont décrits dans le CCTP.

Informations complémentaires:

Chaque lot constitue un marché ordinaire. Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. Un candidat peut se voir attribuer un seul ou plusieurs lots. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. Le marché prend effet à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation et s'achève à la fin des travaux de confortement de la dernière phase. A titre indicatif, le délai d'exécution global prévisionnel du marché est estimé à 48 mois. Ce délai comprend : - Une période de préparation deux mois conformément à l'article 28.1 du CCAG-Travaux ; - 12 mois pour les travaux de parachèvement entre la réception des travaux et le constat de reprise - Les travaux de confortement sur une période 24 mois à compter du constat de reprise, correspondant à la durée de la garantie de reprise. Ce délai comprend une période de préparation de 2 mois conformément à l'article 28.1 du CCAG-Travaux. Le détail des phases et délais prévisionnels d'exécution de ces phases est dans les documents de la consultation.

Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-04-15 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 150 jours
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: cf. règlement de la consultation.
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion: Les autres motifs d'exclusions figurent dans le DCE.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Epamarne
Numéro d'enregistrement national: 30821376800028
Adresse postale: 8, avenue André-Marie Ampère
Code postal: 77420
Commune postale: Champs-sur-Marne
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: service-achats@epa-marnelavallee.fr 📧
Téléphone: +33 164624444 📞
URL: https://www.epamarne-epafrance.fr/ 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_xu5X2fHFWE 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_xu5X2fHFWE 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Numéro d'enregistrement national: 17770704900017
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle BP 8630
Code postal: 77000
Commune postale: Melun
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
URL: http://Melun.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 046-133212 (2024-03-01)

Avis de marché (2024-03-28)
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-04-30 12:00:00 📅

Changements
Nouvelle valeur
Texte:

Sections 5.1.12 Au lieu de lire: date de réception des offres 15 avril 2024 à 12h00, lire date de réception des offres 30 avril 2024 à 12h00.

Texte à corriger dans l'avis original
Les documents de marché ont été modifiés le ✅
Modifier la date des documents de marché: 2024-03-28 📅
Autres informations complémentaires

Au lieu de lire: date de réception des offres 15 avril 2024 à 12h00, lire date de réception des offres 30 avril 2024 à 12h00.

Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: fe1376e4-699e-45ca-ac55-97efc71e6f58-01
Source: OJS 2024/S 065-191840 (2024-03-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (3)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (1)
Travaux de creusement de tranchées (5)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (8)
Travaux de terrassement (>20)