Travaux de construction d'un équipement socioculturel des quartiers sud-est

Ville de Saint Etienne

La présente consultation concerne les lots 01, 02A, 02B, 02C, 02D, 02E, 03, 14, 15 et 17. Ces lots ont été déclarés infructueux par la Commission d'Appel d'Offre lors de sa séance en date du 18/12/2023 et sont relancés. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Une consultation distincte est lancée pour le petit lot n°10 Chauffage ventilation plomberie sanitaire sous la forme d'une procédure adaptée. Les autres lots sont en cours d'analyse. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 22 mois, incluant la période de préparation. La préparation de chantier est de 8 semaines. La date prévisionnelle de démarrage de chantier est prévue au deuxième trimestre 2024. Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées. Des variantes prestations supplémentaires sont à renseigner sous peine de rejet de l'offre pour les lots 1-2A-2B-2C-2D et 14

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-03-04. L'appel d'offres a été publié le 2024-02-02.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-02-02 Avis de marché
2024-02-27 Avis de marché
Avis de marché (2024-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'un équipement socioculturel des quartiers sud-est
Numéro de référence: 24AOO-568
Brève description:
La présente consultation concerne les lots 01, 02A, 02B, 02C, 02D, 02E, 03, 14, 15 et 17. Ces lots ont été déclarés infructueux par la Commission d'Appel d'Offre lors de sa séance en date du 18/12/2023 et sont relancés. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Une consultation distincte est lancée pour le petit lot n°10 Chauffage ventilation plomberie sanitaire sous la forme d'une procédure adaptée. Les autres lots sont en cours d'analyse. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 22 mois, incluant la période de préparation. La préparation de chantier est de 8 semaines. La date prévisionnelle de démarrage de chantier est prévue au deuxième trimestre 2024. Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées. Des variantes prestations supplémentaires sont à renseigner sous peine de rejet de l'offre pour les lots 1-2A-2B-2C-2D et 14
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 10

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Terrassement - fondations speciales - gros oeuvre
Description du marché: TERRASSEMENT - FONDATIONS SPECIALES - GROS OEUVRE
Informations complémentaires:
Une visite sur site est obligatoire pour le lot n° 1 selon les modalités prévues au Rc. L'entreprise prendra contact auprès de Fabienne Montagne au 06 30 48 21 13 pour prendre rendez vous. Pour le lot 15, il est demandé la présentation d'un échantillon de fauteuil et/ou de banquettes selon les modalités prévues au Rc. S'agissant d'une procédure de type ouverte, les plis devront comporter les pièces relatives à la candidature et les pièces relatives à l'offre. Les candidats transmettent, avant la date et l'heure limite, leur offre selon les modalités et comportant les documents précisés dans le Règlement de la Consultation. L'intégralité des documents se trouve sur le profil d'acheteur. Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique. Les critères de jugement des offres sont : - pour le lot 1 : Valeur technique 60% Prix 40% - pour les lots 02a, 02b, 02c, 02d, 02e, 03, 14, 15 : Valeur technique 60% Prix 40% - pour le lot 17 : Prix 50% Valeur technique 50%
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: 28 Boulevard de la Palle
Code postal: 42000
Ville: Saint Etienne
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Loire 🏙️
Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2A
Titre: Charpente metallique
Description du marché: CHARPENTE METALLIQUE
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 2B
Titre: Charpente bois
Description du marché: CHARPENTE BOIS
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 2C
Titre: Etancheite couverture
Description du marché: ETANCHEITE COUVERTURE
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 2D
Titre: Traitement des façades
Description du marché: TRAITEMENT DES FAÇADES
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 2E
Titre: Menuiseries exterieures aluminium
Description du marché: MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Menuiseries interieures
Description du marché: MENUISERIES INTERIEURES
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 14
Titre: Reseaux et equipements d'eclairage scenique et audiovisuel
Description du marché: RESEAUX ET EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE SCENIQUE ET AUDIOVISUEL
Produits/services supplémentaires: Équipement audiovisuel 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 15
Titre: Gradins telescopiques et banquettes
Description du marché: GRADINS TELESCOPIQUES ET BANQUETTES
Produits/services supplémentaires: Banquettes 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 17
Titre: Nettoyage
Description du marché: NETTOYAGE
Produits/services supplémentaires: Services de nettoyage de bâtiments 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-04 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-03-04 13:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-03-04 13:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
Les pièces de candidature à remettre par les candidats sont définies dans le règlement de la consultation
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires sauf le lot 1 qui fait l'objet de prix mixtes. Les prix sont révisables. Les travaux seront financés sur le budget de la Ville de Saint Etienne et par des subventions pouvant être sollicitées auprès du Conseil Départemental et de l'Etat. Une clause obligatoire d'insertion est prévue pour les lots 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E et 3
Afficher plus
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Saint Etienne
Numéro d'enregistrement national: 21420218600018
Adresse postale: Hôtel de ville
Code postal: 42007
Commune postale: Saint Etienne
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Le Maire
Courrier électronique: marchespublics@saint-etienne.fr 📧
Téléphone: 0477486604 📞
URL: http://www.saint-etienne.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saint-etienne.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=50836 🌏
URL de participation: https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=50836 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement national: 1316
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: 0478141010 📞
Fax: 0478141065 📠
URL: https://www.telerecours.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 026-076421 (2024-02-02)
Avis de marché (2024-02-27)
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-18 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-03-18 13:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2024-03-18 13:00:00 📅

Changements
Nouvelle valeur
Texte:
Remise des offres: Au lieu du 04/03/2024 à 12h00 au plus tard. Lire 18/03/2024 à 12h00 au plus tard.
Date d'ouverture des offres: Au lieu du 04/03/2024 à 13h00 au plus tard. Lire 18/03/2024 à 13h00 au plus tard.
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 576cd51b-1fb9-4639-ad0d-74d3e88ed2d2-01
Source: OJS 2024/S 042-122190 (2024-02-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Loire
Produits/services:
Équipements et appareils de radio, de... Récepteurs de télévision et de radio et... Matériel de télévision et matériel audiovisuel Matériel de projection télévisée Équipement audiovisuel Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Sièges, chaises et articles assimilés, et... Sièges et chaises divers Banquettes