Travaux d'aménagement phase 7.1 de la ZAC des Girondins à Lyon 7ème (69)

S.E.R.L

Le terrain d'assiette de cette phase des travaux comprend : - La création de la place Vaclav Havel - La reprise ou la création des abords des Lots 2 et 3, situés entre la rue Simone de Beauvoir et la rue Michel Félizat

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-05-21. L'appel d'offres a été publié le 2024-04-12.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-04-12 Avis de marché
2024-05-15 Avis de marché
Avis de marché (2024-04-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement phase 7.1 de la ZAC des Girondins à Lyon 7ème (69)
Numéro de référence: 03200 Tvx phase 7.1
Brève description:
Le terrain d'assiette de cette phase des travaux comprend : - La création de la place Vaclav Havel - La reprise ou la création des abords des Lots 2 et 3, situés entre la rue Simone de Beauvoir et la rue Michel Félizat
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Lot 3 : Eclairage public
Description du marché: Lot 3 : Eclairage public
Informations complémentaires:
Conditions de remise des offres : Sous format dématérialisé à l'adresse http://serl.achatpublic.comselon les modalités définies au règlement de consultation. Renseignements complémentaires via:http://serl.achatpublic.comConditions d'obtention du dce : Les documents de la consultation sont librement accessibles et téléchargeables sur le site internet de la SERL : http://serl.achatpublic.com Durée du marché : 10 mois
Afficher plus
Produits/services: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
Adresse postale: ZAC Des Girondins
Code postal: 69007
Ville: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Rhône 🏙️
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

2️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Lot 4 : Aire de Jeu, Structure métallique et Fondations, Brumisation et Eclairage
Description du marché:
Lot 4 : Aire de Jeu, Structure métallique et Fondations, Brumisation et Eclairage
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

3️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Lot 1 : Démolitions / Terrassements / Voirie / Revêtement / Bordure / Réseaux secs / Assainissement / AEP
Description du marché:
Lot 1 : Démolitions / Terrassements / Voirie / Revêtement / Bordure / Réseaux secs / Assainissement / AEP
Produits/services: Travaux préparatoires de viabilité 📦
Adresse postale: ZAC des Girondins
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

4️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Lot 2 : Espaces verts / mobilier
Description du marché: Lot 2 : Espaces verts / mobilier
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-05-21 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Description de la justification de la procédure: http://serl.achatpublic.com

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
o Certificats de qualification professionnelle ou références équivalentes o Une liste de références de travaux similaires à l'objet du marché (aménagement de voiries comprenant terrassements, revêtement en béton désactivé, couche de fondation, couche de base et enrobé, pose de bordures, pose de revêtements modulaires, asphalte, génie civil réseau mutualisé de télécommunication, éclairage, réseaux d'assainissement, réalisation d'ouvrage de rétention d'infiltration, réseaux d'eau potable) en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, triées par dates décroissantes et indiquant notamment le montant, la nature des travaux, la date et le maître d'ouvrage. o Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années. Des niveaux minimums de capacités sont précisés à l'article 4.1 du règlement de consultation.
Afficher plus
Situation économique et financière
Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité (c'est-à-dire justifiant le paiement des primes pour la période en cours). Déclaration concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des trois dernières années, Des niveaux minimums de capacités sont précisés à l'article 4.1 du règlement de consultation.
Afficher plus
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
- Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité - Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. La remise d'un DC1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur
Afficher plus
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: S.e.r.l
Numéro d'enregistrement national: 95750808800011
Adresse postale: 4 blvd Eugène Deruelle CS 13312
Code postal: 69427
Commune postale: Lyon cedex 03
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: ml.bayrou@groupe-serl.fr 📧
Téléphone: +33472615000 📞
Adresse du profil d'acheteur: http://serl.achatpublic.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: http://serl.achatpublic.com 🌏
URL de participation: http://serl.achatpublic.com 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judicaire de Lyon
Numéro d'enregistrement national: TJ Lyon
Adresse postale: 67 Rue Servient
Code postal: 69003
Commune postale: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-lyon@justice.fr 📧
Téléphone: +33472607012 📞
Fax: +33472607238 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
La présente consultation peut faire l'objet devant le tribunal compétent d'un référé précontractuel jusqu'à la signature du marché, d'un référé contractuel postérieurement à la signature du marché ou d'un recours sur le fond.
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 075-222527 (2024-04-12)
Avis de marché (2024-05-15)
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-06-03 14:00:00 📅

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Nouvelle valeur
Texte: Modification de la date limite de remise des offres
Autres informations complémentaires
Modification de la date limite de remise des offres
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 2b09fe12-67f4-41ec-9dd8-14482149b650-01
Source: OJS 2024/S 096-292579 (2024-05-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux préparatoires de viabilité Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux d'aménagement paysager de...