Restructuration de la piscine Altitude 500 - Relance des lots 05 et 10 suite à une procédure d'appel d'offres déclarée sans suite pour cause d'infructuosité
CA DU PAYS DE GRASSE
Restructuration de la piscine Altitude 500 - Relance des lots 05 et 10 suite à une procédure d'appel d'offres déclarée sans suite pour cause d'infructuosité - Démolition et désamiantage des locaux non conservés- Restructuration des locaux techniques existants et du grand bassin de 50m. - Création d'une halle avec bassins couverts - Création de locaux annexes piscine - Création d'un espace de restauration -Aménagement d'un parking de 79places VL+2 roues sur zone actuelle de stationnement - Ré aménagement d'un parvis d'accès avenue Honoré Lions - Réaménagement des espaces extérieurs de solarium du parc existant. Variantes autorisée uniquement pour le Lot 2 Prestation supplémentaire éventuelle lot 11 : PSE n°1 :Réalisation d'une aire de jeux d'eau extérieurs. Pour chacun des lots, le délai d'exécution court à compter de la notification de l'ordre de service n°1. Le délai d'exécution global des travaux est de 81semaines. Le calendrier prévisionnel global de l'opération est le suivant (cf. Planning) : Septembre 2024 : OS de préparation 25mars 2026 : Réception Le démarrage du chantier est donné à titre indicatif. La présente consultation concerne les lots 05 et 10 et fait suite à une procédure d'appel d'offres ouvert déclarée infructueuse pour offres inacceptables en date du xx xxxxxx 2024.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-11-15. L'appel d'offres a été publié le 2024-10-15.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Autres travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de restructuration
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2024-10-15 | Avis de marché |
| 2024-11-07 | Avis de marché |
Avis de marché (2024-10-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Restructuration de la piscine Altitude 500 - Relance des lots 05 et 10 suite à une procédure d'appel d'offres déclarée sans suite pour cause d'infructuosité
Brève description:
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣
Titre: Lot 05 : Menuiseries intérieures bois
Description du marché: Lot 05 : Menuiseries intérieures bois
Produits/services: Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Durée de l'accord
Date de début: 2024-10-01 📅
Date de fin: 2026-03-26 📅
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Critère valeur technique pondéré à 60%
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Titre: Lot 10 : Casiers - Cabines
Valeur estimée hors TVA: 200 000 EUR 💰
Description du marché: Lot 10 : Casiers - Cabines
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
Description
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
Adresse postale: 45 avenue Honoré Lions
Code postal: 06130
Ville: Grasse
Pays: France 🇫🇷
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-15 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Cf. article 4.1 du Règlement de la consultation
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ca du pays de grasse
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Direction de la Commande Publique 57 AV PIERRE SEMARD
Code postal: 06131
Commune postale: Grasse
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande@paysdegrasse.fr 📧
Téléphone: 0497052200 📞
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: http://marches-securises.fr 🌏
URL de participation: http://marches-securises.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Nom et adresse
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 202-627162 (2024-10-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Restructuration de la piscine Altitude 500 - Relance des lots 05 et 10 suite à une procédure d'appel d'offres déclarée sans suite pour cause d'infructuosité
Brève description:
Restructuration de la piscine Altitude 500 - Relance des lots 05 et 10 suite à une procédure d'appel d'offres déclarée sans suite pour cause d'infructuosité
- Démolition et désamiantage des locaux non conservés- Restructuration des locaux techniques existants et du grand bassin de 50m. - Création d'une halle avec bassins couverts - Création de locaux annexes piscine - Création d'un espace de restauration -Aménagement d'un parking de 79places VL+2 roues sur zone actuelle de stationnement - Ré aménagement d'un parvis d'accès avenue Honoré Lions - Réaménagement des espaces extérieurs de solarium du parc existant. Variantes autorisée uniquement pour le Lot 2 Prestation supplémentaire éventuelle lot 11 : PSE n°1 :Réalisation d'une aire de jeux d'eau extérieurs. Pour chacun des lots, le délai d'exécution court à compter de la notification de l'ordre de service n°1. Le délai d'exécution global des travaux est de 81semaines. Le calendrier prévisionnel global de l'opération est le suivant (cf. Planning) : Septembre 2024 : OS de préparation 25mars 2026 : Réception Le démarrage du chantier est donné à titre indicatif.
La présente consultation concerne les lots 05 et 10 et fait suite à une procédure d'appel d'offres ouvert déclarée infructueuse pour offres inacceptables en date du xx xxxxxx 2024.
Afficher plus
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣
Titre: Lot 05 : Menuiseries intérieures bois
Description du marché: Lot 05 : Menuiseries intérieures bois
Produits/services: Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Durée de l'accord
Date de début: 2024-10-01 📅
Date de fin: 2026-03-26 📅
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Critère valeur technique pondéré à 60%
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
2️⃣
Titre: Lot 10 : Casiers - Cabines
Valeur estimée hors TVA: 200 000 EUR 💰
Description du marché: Lot 10 : Casiers - Cabines
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
Description
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel : Articles L551-1 à L L551-4 du code de justice administrative. Référé contractuel :Articles L551-13 à L551-16 du code de justice administrative. Recours pour excès de pouvoir : Articles R421 et suivants du code de justice administrative. Recours de plein contentieux : ArticlesR421 et suivants du code de justice administrative. Tribunal administratif de Nice 18 avenue des fleurs 06000 NICE
Afficher plus
Code postal: 06130
Ville: Grasse
Pays: France 🇫🇷
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Appel d'offres ouvert conformément aux articles L2113-10; L2124-1 ; L2124-2; R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique.
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-15 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Cf. article 4.1 du Règlement de la consultation
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ca du pays de grasse
Numéro d'enregistrement national:
20003985700012
Adresse postale: Direction de la Commande Publique 57 AV PIERRE SEMARD
Code postal: 06131
Commune postale: Grasse
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande@paysdegrasse.fr 📧
Téléphone: 0497052200 📞
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: http://marches-securises.fr 🌏
URL de participation: http://marches-securises.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le DCE est mis à disposition par voie électroniques sur : www.marches-securises.fr Maître d'ouvrage: Communauté d'agglomération du Pays de Grasse Identifiant : CA-PAYS-DE-GRASSE_06_20240927W2_01
Intérêts moratoires : conforme à la règlementation en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires commenceront à courir. Marché public de travaux traité à prix global et forfaitaire - Prix révisables mensuellement.
Afficher plus
Identique à : Nom et adresse
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 202-627162 (2024-10-15)
Avis de marché (2024-11-07)
Objet
Description
Valeur estimée hors TVA: 200 000 EUR 💰
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-29 12:00:00 📅
Changements
Autres informations complémentaires
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: b3f786ec-a5b6-4761-989c-9a5d06c3feed-01
Source: OJS 2024/S 218-682217 (2024-11-07)
Objet
Description
Valeur estimée hors TVA: 200 000 EUR 💰
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-29 12:00:00 📅
Changements
Autres informations complémentaires
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: b3f786ec-a5b6-4761-989c-9a5d06c3feed-01
Source: OJS 2024/S 218-682217 (2024-11-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)