Requalification des espaces publics des Martinets.

Ville de Montataire (60)

Les prestations, objet du présent marché, concernent la requalification des espaces publics des Martinets à Montataire Les spécifications techniques sont détaillées dans les CCTP.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-07-23. L'appel d'offres a été publié le 2024-06-17.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-06-17 Avis de marché
Avis de marché (2024-06-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Requalification des espaces publics des Martinets.
Brève description:
Les prestations, objet du présent marché, concernent la requalification des espaces publics des Martinets à Montataire Les spécifications techniques sont détaillées dans les CCTP.
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Valeur estimée hors TVA: 2 424 000 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 2024T22
Titre: Vrd
Description du marché: VRD
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Durée de l'accord: 9 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à travers le mémoire technique demandé aux candidats ce critère sera développé dans le règlement de consultation
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2024T23
Titre: Eclairage public
Description du marché: Eclairage public
Produits/services: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à travers le mémoire technique demandé aux candidats Ce critère est développé dans le règlement de consultation
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 2024T24
Titre: Espaces plantés
Description du marché: Espaces plantés
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager 📦
Durée de l'accord: 14 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique de l'offre appréciée à travers le mémoire technique demandé aux candidats Ce critère est développé dans le règlement de consultation
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Description
Lieu d'exécution: Oise 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
Pour les lots 1 et 2 : Le délai d'exécution est de 9 mois pour l'ensemble des travaux à compter de la date précisée dans l'ordre de service de démarrage de travaux. Date prévisionnelle de commencement des travaux : début novembre 2024 Ce délai d'exécution inclus la période de préparation. Pour le lot 3 : Le délai d'exécution est de 14 mois pour l'ensemble des travaux à compter de la date précisée dans l'ordre de service de démarrage de travaux. Date prévisionnelle de commencement des travaux : début novembre 2024 Ce délai d'exécution inclus la période de préparation. Le marché contient des prestations supplémentaires éventuelles obligatoires (PSE) pour les lots 1 et 2. Ces prestations supplémentaires éventuelles doivent être obligatoirement étudiées et chiffrées par les candidats. Tous candidats n'ayant pas répondu à ces PSE verra son offre déclarée irrégulière. Pour le lot 1, la PSE concerne la mise en place de bordure qualitative type Bleijko ou équivalent Pour le lot 2 : - La PSE 1 concerne la mise en place d'arceau de protection métallique. - La PSE 2 concerne la réhabilitation des mâts existants
Afficher plus
Code postal: 60160
Ville: Montataire
Pays: France 🇫🇷

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-07-23 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-07-23 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Service technique de la ville
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2024-07-23 14:00:00 📅
Lieu: Service technique de la ville
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
les candidatures sont sélectionnées en fonction des capacités professionnelles, techniques et financières appréciées sur la base des documents produits.
Motif d'exclusion:
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché
Biens administrés par un liquidateur
+ 21 de plus
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme
Concordat
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché
Corruption
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédure
Coupable d’une faute professionnelle grave
Faillite
Fraude
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes
Insolvabilité
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social
Motifs d’exclusion purement nationaux
Paiement des cotisations de sécurité sociale
Paiement d’impôts et taxes
Participation à une organisation criminelle
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains
État de cessation d’activités

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Montataire (60)
Numéro d'enregistrement national: 21600410100012
Adresse postale: Place Auguste Génie
Code postal: 60160
Commune postale: Montataire
Région: Oise 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: mcarette@mairie-montataire.fr 📧
Téléphone: +33 344644545 📞
URL: https://www.marches-securises.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL de participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le présent marché est passé en appel d’offres ouvert en application des articles R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif au code de la commande publique.
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Numéro d'enregistrement national: 17800111100164
Code postal: 80000
Commune postale: Amiens
Région: Somme 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 322336170 📞
URL: https://amiens.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 118-361508 (2024-06-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Hauts-de-France Picardie Oise Somme
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de systèmes...