Marché de travaux alloti dans le cadre de l'opération de réhabilitation en site occupé : "rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI - Projet de 62 lits SMR"

Hôpital Marin de Hendaye

Marché de travaux alloti dans le cadre de l'opération de réhabilitation en site occupé : "rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI - Projet de 62 lits SMR" L'Hôpital Marin de Hendaye est un établissement SMR de 288 lits de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), situé au Pays Basque dans un environnement privilégié face à l'océan. Actuellement les bâtiments CAMINO et ADAMSKI abritent 2 unités de 40 lits SMR polyvalents sous un format « dortoirs ». Le projet prévoit la restructuration du bâtiment existant sur les deux secteurs Camino et Adamski permettant de créer, grâce à une extension, une surface de 3500 m2 sur deux niveaux (RDC et R+1) : - 50 chambres individuelles avec salle de bains ; - 5 chambres doubles avec salle de bains ; - 1 chambre double « tampon ». le marché comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle : La tranche ferme correspond aux travaux de réalisation de la phase n° 1 en verticale du bâtiment CAMINO. La tranche optionnelle correspond aux travaux de réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI. L'exécution de la tranche optionnelle (subordonnée à la décision de l'acheteur de l'affermir ou non) pourra être notifiée au Titulaire dans un délai de 24 mois au terme de la tranche ferme. Dans l'éventualité où la tranche optionnelle serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est pas prévu d'indemnité d'attente ou de dédit afférent à cette éventuelle tranche optionnelle. Travaux en site occupé, établissement ouvert 365J/365, 24H/24

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-05-06. L'appel d'offres a été publié le 2024-03-18.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-03-18 Avis de marché
Avis de marché (2024-03-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux alloti dans le cadre de l'opération de réhabilitation en site occupé : "rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI - Projet de 62 lits SMR"
Numéro de référence: TRAHEND2404
Brève description:
Marché de travaux alloti dans le cadre de l'opération de réhabilitation en site occupé : "rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI - Projet de 62 lits SMR" L'Hôpital Marin de Hendaye est un établissement SMR de 288 lits de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), situé au Pays Basque dans un environnement privilégié face à l'océan. Actuellement les bâtiments CAMINO et ADAMSKI abritent 2 unités de 40 lits SMR polyvalents sous un format « dortoirs ». Le projet prévoit la restructuration du bâtiment existant sur les deux secteurs Camino et Adamski permettant de créer, grâce à une extension, une surface de 3500 m2 sur deux niveaux (RDC et R+1) : - 50 chambres individuelles avec salle de bains ; - 5 chambres doubles avec salle de bains ; - 1 chambre double « tampon ». le marché comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle : La tranche ferme correspond aux travaux de réalisation de la phase n° 1 en verticale du bâtiment CAMINO. La tranche optionnelle correspond aux travaux de réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI. L'exécution de la tranche optionnelle (subordonnée à la décision de l'acheteur de l'affermir ou non) pourra être notifiée au Titulaire dans un délai de 24 mois au terme de la tranche ferme. Dans l'éventualité où la tranche optionnelle serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est pas prévu d'indemnité d'attente ou de dédit afférent à cette éventuelle tranche optionnelle. Travaux en site occupé, établissement ouvert 365J/365, 24H/24
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Fluides medicaux
Description du marché: FLUIDES MEDICAUX
Produits/services: Ouvrages annexes pour la distribution de gaz 📦
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
tranche optionnelle : réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Démarche développement durable
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

2️⃣
Identifiant interne: 10
Titre: Platrerie / isolation / faux-plafonds
Description du marché: PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS
Produits/services: Travaux de plâtrerie 📦
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

3️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Vrd / espaces verts
Description du marché: VRD / ESPACES VERTS
Produits/services: Travaux de fouille et de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

4️⃣
Identifiant interne: 11
Titre: Revetements de sols souples et revetements muraux en pvc
Description du marché: REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX EN PVC
Produits/services: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Informations sur les options
Description des options:
Tranche optionnelle : réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

5️⃣
Identifiant interne: 14
Titre: Ascenseur
Description du marché: ASCENSEUR
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

6️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Plomberie sanitaire / chauffage / ventilation / climatisation / desenfumage
Description du marché: PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE
Produits/services: Travaux de plomberie 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

7️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Charpente / couverture / zinguerie / etancheite
Description du marché: CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / ETANCHEITE
Produits/services: Travaux de charpente 📦
Produits/services supplémentaires:
Informations sur les options
Description des options:
tranche optionnelle : réalisation des travaux de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

8️⃣
Identifiant interne: 15
Titre: Signaletique
Description du marché: SIGNALETIQUE
Produits/services: Installation de panneaux de signalisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014

9️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Deconstruction / gros oeuvre
Description du marché: DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE
Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Menuiseries interieures en bois
Description du marché: MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣1️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Electricite : cfo-cfa-ssi
Description du marché: ELECTRICITE : CFO-CFA-SSI
Produits/services: Travaux d'installations électriques 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 📦
Informations sur les options
Description des options:
tranche optionnelle : réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment Adamski
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

1️⃣2️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Serrurerie
Description du marché: SERRURERIE
Produits/services: Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Informations sur les options
Description des options:
tranche optionnelle : réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

1️⃣3️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Menuiseries exterieures et murs rideaux en aluminium
Description du marché: MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

1️⃣4️⃣
Identifiant interne: 13
Titre: Peinture / ravalement de facade / nettoyage
Description du marché: PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Informations sur les options
Description des options: tranche optionnelle : réalisation de la phase n°2 du bâtiment ADAMSKI
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012
Description
Lieu d'exécution: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
La visite du site est obligatoire et conditionne la validité de l'offre. Les modalités d'organisation de la visite du site sont décrites à l'article 7.2 du règlement de consultation. L'attestation de visite sera à joindre obligatoirement lors de la remise du dossier. Toute offre ne comportant pas ce document se verra irrecevable. Pour tous les renseignements complémentaires, les candidats peuvent poser leurs questions au plus tard le 26/04/2024 avant 18H00 à l'adresse suivante : https://www.marches-publics-gouv.fr Le chiffrage des Prestations Supplémentaires Éventuelles est obligatoire (pour les lots n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, ,11,13 et 15). Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de commander ou non ces prestations. Les variantes libres à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées. Le candidat devra chiffrer les variantes imposées (pour les lots n° 7,9 et 11) par le Pouvoir Adjudicateur. Les candidats peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots (un dossier de candidature par marché est exigé). Caution et garanties exigées : le lot d'un montant de 152 450 euros TTC est soumis au versement d'une retenue de garantie de 5 %. L'exécution du marché sera financée par le budget de l'Hôpital Marin de Hendaye. En application des dispositions de l'article R.2192-11 1° du code de la commande publique, le délai maximum de paiement est de 50 jours, pour les établissements publics de santé, à compter de la présentation de la demande de paiement.
Afficher plus
Adresse postale: HOPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS
Route de la corniche
Code postal: 64700
Ville: Hendaye
Pays: France 🇫🇷

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Appel d'Offres Ouvert en application des dispositions des articles R.2124.1 et R.2124.2-1° du code de la commande publique.
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-05-06 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Facturation électronique: Requise
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2024-04-26 18:00:00 📅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Pondération (points, milieu d’une fourchette)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
Se référer à l'article 2 "conditions de participation" du règlement de consultation.
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
Se référer à l'article 2 "conditions de participation" du règlement de consultation.
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
Le candidat individuel ou chaque membre du groupement ne doit pas rentrer dans un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Hôpital Marin de Hendaye
Numéro d'enregistrement national: 26750045201928
Département: HOPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
Adresse postale: Route de la Corniche BP 40139
Code postal: 64701
Commune postale: Hendaye
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Madame BART Delphine, Directrice
Courrier électronique: hnd-cellule-des-marches@aphp.fr 📧
Téléphone: +33559482692 📞
URL: https://www.aphp.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de pau
Numéro d'enregistrement national: 17640002600017
Département: Instance chargee de l'introduction des recours et procedure de mediation
Adresse postale: Villa Noulibos, 50 cours Lyautey
Code postal: Pau
Commune postale: 64010
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧
Téléphone: +33559849440 📞
Fax: +33559024993 📠
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 056-163848 (2024-03-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Nouvelle-Aquitaine Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments