Marché de conception- réalisation de Réhabilitation des résidence Dhalenne et Soubise - 499 logements à Saint-Ouen-Sur-Seine (93

Semiso

Le présent marché de travaux a pour objet la conception et la réalisation de la réhabilitation de 499 logements (dont 25 en résidence jeunes travailleurs (RJT)) dans les résidences Dhalenne et Soubise situées à Saint-Ouen (93)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-10-07. L'appel d'offres a été publié le 2024-09-05.

Qui ?

• Semiso

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Seine-Saint-Denis

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-09-05	Avis de marché
2024-09-09	Avis de marché

Avis de marché (2024-09-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de conception- réalisation de Réhabilitation des résidence Dhalenne et Soubise - 499 logements à Saint-Ouen-Sur-Seine (93
Numéro de référence: 24FT-CP-0126-L
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de remise en état 📦
Description
Identifiant interne: T-PF-1521012
Produits/services supplémentaires:

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 📦

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦

Adresse postale: 17, rue Claude Monet
Code postal: 93400
Ville: Saint Ouen-Sur-Seine
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Seine-Saint-Denis 🏙️
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Les options seront précisées aux candidats admis à remettre une offre
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-10-07 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Facturation électronique: Requise

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:

« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Semiso
Numéro d'enregistrement national: 66204415500031
Adresse postale: 17 rue Claude Monet
Cs 60173
Code postal: 93406
Commune postale: Saint-Ouen Sur Seine
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: GERARD Jean-Marie
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0140112020 📞
URL: http://www.semiso.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1521012 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1521012 🌏
Nom: AW Solutions
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure ✅
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal de Grande Instance de Paris 29/45 avenue de la Porte de Clichy 75017 Paris Cedex 01 Tél : 01 44 32 51 51 Adresse internet (U.R.L) : http://www.justice.gouv.fr/ Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité. Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : Tribunal de Grande Instance de Paris 29/45 avenue de la Porte de Clichy 75017 Paris Cedex 01 Tél : 01 44 32 51 51 Adresse internet(U.R.L) : http://www.justice.gouv.fr/

Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Numéro d'enregistrement national: 896315
Adresse postale: 29-45 Avenue de la Porte de Clichy
Code postal: 75017
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-paris@justice.fr 📧
Téléphone: 0144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 175-539165 (2024-09-05)

Avis de marché (2024-09-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de conception- réalisation de Réhabilitation des résidences Dhalenne et Soubise - 499 logements à Saint-Ouen-Sur-Seine (93)
Description
Marché de conception- réalisation de Réhabilitation des résidence Dhalenne et Soubise - 499 logements à Saint-Ouen-Sur-Seine (93
Produits/services supplémentaires:

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 📦

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦

Changements
Nouvelle valeur
Texte:

Objet: Au lieu de Marché de conception- réalisation de Réhabilitation des résidence Dhalenne et Soubise - 499 logements à Saint-Ouen-Sur-Seine (93, lire Marché de conception- réalisation de Réhabilitation des résidences Dhalenne et Soubise - 499 logements à Saint-Ouen-Sur-Seine (93)

Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: b2c1a8bc-b66b-467c-8dbf-772e8a0fec55-01
Source: OJS 2024/S 176-543613 (2024-09-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de remise en état et de remise à neuf (>20)

Travaux de remise en état (15)