Fourniture de pièces détachées captives et réparation des véhicules et matériels (10 lots)

Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne

Accord-cadre à bons de commande sans minimum avec maximum de 640 000, 00 euros HT mono-attributaire de fournitures groupement de commandes : - la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne, - la Ville de Châlons-en-Champagne, - le Centre Communal d'Action Sociale de Châlons-en-Champagne

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-11-26. L'appel d'offres a été publié le 2024-10-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne

Qu'est-ce que c'est ?

• Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport › Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules

Où ?

• Champagne-Ardenne › Marne
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-10-25	Avis de marché
2025-04-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2024-10-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Fourniture de pièces détachées captives et réparation des véhicules et matériels (10 lots)
Numéro de référence: 24CME002
Brève description:

Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 📦
Valeur estimée hors TVA: 640 000 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 10
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 10

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque CARRIER, DELCROIX, KLEGE-EUROPE, LAMBERET
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque CARRIER, DELCROIX, KLEGE-EUROPE, LAMBERET

Produits/services supplémentaires: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: Service Mécanique 26 avenue du Général Patton 51000 Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Ville: Chalons En Champagne
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Marne 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2025-01-01 📅
Date de fin: 2028-12-31 📅
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅
Description
Description des renouvellements:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'1 an à compter du 1er janvier 2025. Il peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque EUROVOIRIE
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque EUROVOIRIE

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marques FIAT et IVECO
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marques FIAT et IVECO

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque MANITOU et TOYOTA
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque MANITOU et TOYOTA

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque RENAULT TRUCKS
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque RENAULT TRUCKS

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque SEMAT
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque SEMAT

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des releveurs de marque TERBERG
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des releveurs de marque TERBERG

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque ALLISON
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque ALLISON

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque HAKO
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque HAKO

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 10
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque GLUTTON
Description du marché:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque GLUTTON

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-26 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-11-26 16:01:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Nombre maximal de candidats: 1
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-11-26 16:01:00 📅
Lieu: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
Facturation électronique: Requise

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:

- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés

Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Capacité technique et professionnelle

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:

« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne
Numéro d'enregistrement national: 55802
Adresse postale: Hôtel de Ville
Place Foch
Code postal: 51000
Commune postale: Châlons-En-Champagne
Région: Marne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: JESSON Jacques
Courrier électronique: contact@chalons-agglo.fr 📧
Téléphone: 0326261760 📞
URL: http://www.chalons-agglo.fr/ 🌏
Chef de groupe ✅
Adresse du profil d'acheteur: http://chalons-agglo.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Informations sur la passation conjointe de marchés
Le contrat prévoit la passation d'un marché conjoint ✅
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1549815 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1549815 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d'enregistrement national: 9C1836D8-B3B3-0DCE-6DB29613B6E937C3
Adresse postale: 25, rue du Lycée
Code postal: 51036
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Région: Marne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
Téléphone: 0326668687 📞
Fax: 0326210187 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 210-653976 (2024-10-25)

Avis d'attribution de marché (2025-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 640 000 EUR 💰
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai de livraison
Critère de qualité (pondération): 10
Prix ✅
Prix (pondération): 50

Procédure
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Attribution du marché

1️⃣
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
La raison pour laquelle un adjudicataire/attributaire n'a pas été choisi: Autre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 20252000000015
Date de conclusion du contrat: 2025-03-28 📅
Titre: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Eurovoirie

2️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 8296.36 EUR 💰
Identifiant de l’offre: Bucher Municipal
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Nom et adresse du contractant
Nom: Bucher Municipal
Numéro d'enregistrement national: 1549815-1-2-1
Adresse postale: 40 Av Eugene Gazeau
Code postal: 60300
Commune postale: Senlis
Région: Oise 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: info-senlis.fr@buchermunicipal.com 📧
Téléphone: 0344533057 📞
Nationalité du bénéficiaire effectif: France 🇫🇷
Taille de l’opérateur économique: Grande

3️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0006
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 13836.3 EUR 💰
Identifiant de l’offre: SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Nom et adresse du contractant
Nom: Soc d'equipement manutent trpt
Numéro d'enregistrement national: 1549815-1-6-1
Adresse postale: 335 avenue Jean Guitton
Code postal: 17000
Commune postale: la rochelle
Région: Charente-Maritime 🏙️
Courrier électronique: pdossantos@semat.com 📧
Téléphone: 0788096407 📞

7️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0007
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 34336.33 EUR 💰
Identifiant de l’offre: TERBERG MATEC
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Nom et adresse du contractant
Nom: Terberg matec
Numéro d'enregistrement national: 1549815-1-7-1
Courrier électronique: marchespublics@terberg.com 📧
Téléphone: 0160198780 📞

8️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

Pouvoir adjudicateur
Communication
Identifiant de l’avis antérieur: 653976-2024

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec maximum mono-attributaire de fournitures. Le montant maximum de tous les lots sur toute la durée du marché est de 640 000 euros Ht

Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: E2C187A8-FFC0-B05A-1D64699B927A95E2
Source: OJS 2025/S 079-262200 (2025-04-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport (>20 nouveaux marchés)

Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules (>20)