Extension du Campus étudiant sur la commune de Grasse - Relance des lots 04, 08 et 15 suite à une procédure d'appel d'offres déclarée sans suite pour cause d'infructuosité

CA DU PAYS DE GRASSE

Extension du Campus étudiant sur la commune de Grasse - Relance des lots 04, 08 et 15 suite à une procédure d'appel d'offres déclarée sans suite pour cause d'infructuosité Le présent marché de travaux a pour objet l'extension du Campus étudiants de Grasse par le réaménagement de l'ancienne Gendarmerie composé de 2 bâtiments : la « Maison des associations » et l'ancienne Conciergerie : anciens logements d'habitation, aujourd'hui désaffectés. Il s'agit d'une intervention de reconversion, réutilisation d'un bâtiment existant. Le délai d'exécution est fixé par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution global des travaux est de 18 mois. Le calendrier prévisionnel global de l'opération est le suivant : - Date prévisionnelle de la période de préparation de chantier : Octobre 2024 - Date révisionnelle du début de chantier : Novembre 2024 - Date prévisionnelle de fin de chantier : mai 2026. Le démarrage du chantier est donné à titre indicatif. La présente consultation concerne les lots 04, 08 et 15 et fait suite à une procédure d'appel d'offres ouvert déclarée infructueuse pour absence d'offre en date du 27 septembre 2024.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-11-05. L'appel d'offres a été publié le 2024-10-04.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-10-04 Avis de marché
Avis de marché (2024-10-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Extension du Campus étudiant sur la commune de Grasse - Relance des lots 04, 08 et 15 suite à une procédure d'appel d'offres déclarée sans suite pour cause d'infructuosité
Brève description:
Extension du Campus étudiant sur la commune de Grasse - Relance des lots 04, 08 et 15 suite à une procédure d'appel d'offres déclarée sans suite pour cause d'infructuosité Le présent marché de travaux a pour objet l'extension du Campus étudiants de Grasse par le réaménagement de l'ancienne Gendarmerie composé de 2 bâtiments : la « Maison des associations » et l'ancienne Conciergerie : anciens logements d'habitation, aujourd'hui désaffectés. Il s'agit d'une intervention de reconversion, réutilisation d'un bâtiment existant. Le délai d'exécution est fixé par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution global des travaux est de 18 mois. Le calendrier prévisionnel global de l'opération est le suivant : - Date prévisionnelle de la période de préparation de chantier : Octobre 2024 - Date révisionnelle du début de chantier : Novembre 2024 - Date prévisionnelle de fin de chantier : mai 2026. Le démarrage du chantier est donné à titre indicatif. La présente consultation concerne les lots 04, 08 et 15 et fait suite à une procédure d'appel d'offres ouvert déclarée infructueuse pour absence d'offre en date du 27 septembre 2024.
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3

1️⃣
Titre: Lot 04 : Charpente métallique
Description du marché: Lot 04 : Charpente métallique
Produits/services: Travaux de charpente 📦
Durée de l'accord: 18 mois
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Critère valeur technique pondéré à 40%
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

2️⃣
Titre: Lot 08 : Menuiseries extérieures métal / métallerie
Description du marché: Lot 08 : Menuiseries extérieures métal / métallerie
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

3️⃣
Titre: Lot 15 : Appareils élévateurs
Description du marché: Lot 15 : Appareils élévateurs
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015
Description
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel : Articles L551-1 à L551-4 du code de justice administrative. Référé contractuel : Articles L551-13 à L551-16 du code de justice administrative. Recours pour excès de pouvoirs : Articles R421 et suivants du code de justice administrative. Recours de plein contentieux : Articles R421 et suivants du code de justice administrative. Tribunal administratif de Nice 18 avenue des fleurs 06000 NICE
Afficher plus
Adresse postale: Ancienne gendarmerie
16 rue de l'ancien palais de justice
Code postal: 06130
Ville: Grasse
Pays: France 🇫🇷

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Appel d'offres ouvert conformément aux articles L2113-10; L2124-1 ; L2124-2; R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique.
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-05 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Cf. article 4.1 du Règlement de consultation
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ca du pays de grasse
Numéro d'enregistrement national: 20003985700012
Adresse postale: Direction de la Commande Publique 57 AV PIERRE SEMARD
Code postal: 06131
Commune postale: Grasse
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande@paysdegrasse.fr 📧
Téléphone: 0497052200 📞
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL de participation: http://www.marches-securises.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le DCE est mis à disposition par voie électronique sur : www.marches-securises.fr Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse Identifiant : CA-PAYS-DE-GRASSE_06_20240927W2_01 Intérêts moratoires : conforme à la réglementation en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires commenceront à courir. Marché public de travaux traité à prix global et forfaitaire - Prix révisables mensuellement.
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Nom et adresse
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 195-601608 (2024-10-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et... Travaux de charpente Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation... Travaux d'installation d'ascenseurs Travaux de parachèvement de bâtiment