Extension du Campus étudiant sur la commune de Grasse (Lots 02 à 15)

CA DU PAYS DE GRASSE

Le présent marché de travaux a pour objet l'extension du Campus étudiants de Grasse par le réaménagement de l'ancienne Gendarmerie composé de 2 bâtiments : la « Maison des associations » et l'ancienne Conciergerie : anciens logements d'habitation, aujourd'hui désaffectés. Il s'agit d'une intervention de reconversion, réutilisation d'un bâtiment existant. Le délai d'exécution est fixé par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution global des travaux est de 18 mois. Le calendrier prévisionnel global de l'opération est le suivant : -Date prévisionnelle de la période de préparation de chantier : Octobre 2024 -Date prévisionnelle du début de chantier : Novembre 2024 -Date prévisionnelle de fin de chantier : Mai 2026. Le démarrage du chantier est donné à titre indicatif.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-09-16. L'appel d'offres a été publié le 2024-07-16.

Qui ?

• CA DU PAYS DE GRASSE

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-07-16	Avis de marché

Avis de marché (2024-07-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Extension du Campus étudiant sur la commune de Grasse (Lots 02 à 15)
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: Lot 02
Titre: Lot 02 : Démolition / Gros-oeuvre / VRD
Description du marché: Lot 02 : Démolition / Gros-oeuvre / VRD
Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Critère valeur technique pondéré à 40 %
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

2️⃣
Identifiant interne: Lot 03
Titre: Lot 03 : Restauration de façade
Description du marché: Lot 03 : Restauration de façade
Produits/services: Travaux de façade 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

3️⃣
Identifiant interne: Lot 04
Titre: Lot 04 : Charpente métallique
Description du marché: Lot 04 : Charpente métallique
Produits/services: Travaux de charpente 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

4️⃣
Identifiant interne: Lot 05
Titre: Lot 05 : Bardage / couverture
Description du marché: Lot 05 : Bardage / couverture
Produits/services: Travaux de bardage 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

5️⃣
Identifiant interne: Lot 06
Titre: Lot 06 : Etanchéité
Description du marché: Lot 06 : Etanchéité
Produits/services: Travaux d'étanchéification 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

6️⃣
Identifiant interne: Lot 07
Titre: Lot 07 : Menuiseries extérieures bois
Description du marché: Lot 07 : Menuiseries extérieures bois
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

7️⃣
Identifiant interne: Lot 08
Titre: Lot 08 : Menuiseries extérieures métal / métallerie
Description du marché: Lot 08 : Menuiseries extérieures métal / métallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

8️⃣
Identifiant interne: Lot 09
Titre: Lot 09 : Menuiseries intérieures
Description du marché: Lot 09 : Menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

9️⃣
Identifiant interne: Lot 10
Titre: Lot 10 : Plâtrerie
Description du marché: Lot 10 : Plâtrerie
Produits/services: Travaux de plâtrerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: Lot 11
Titre: Lot 11 : Revêtements de sols & muraux
Description du marché: Lot 11 : Revêtements de sols & muraux
Produits/services: Revêtement de sols et de murs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

1️⃣1️⃣
Identifiant interne: Lot 12
Titre: Lot 12 : Peinture
Description du marché: Lot 12 : Peinture
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012

1️⃣2️⃣
Identifiant interne: Lot 13
Titre: Lot 13 : Chauffage / ventilation / plomberie / sanitaire
Description du marché: Lot 13 : Chauffage / ventilation / plomberie / sanitaire
Produits/services: Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

1️⃣3️⃣
Identifiant interne: Lot 14
Titre: Lot 14 : Electricité CFO & CFA
Description du marché: Lot 14 : Electricité CFO & CFA
Produits/services: Travaux d'équipement électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014

1️⃣4️⃣
Identifiant interne: Lot 15
Titre: Lot 15 : Appareils élévateurs
Description du marché: Lot 15 : Appareils élévateurs
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015
Description
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel : Articles L551-1 à L L551-4 du code de justice administrative. Référé contractuel : Articles L551-13 à L551-16 du code de justice administrative. Recours pour excès de pouvoir : Articles R421 et suivants du code de justice administrative. Recours de plein contentieux : Articles R421 et suivants du code de justice administrative. Tribunal administratif de Nice 18 avenue des fleurs 06000 NICE

Adresse postale: Ancienne gendarmerie, 16 rue de l'ancien Palais de Justice
Code postal: 06130
Ville: Grasse
Pays: France 🇫🇷

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:

Appel d'offres ouvert conformément aux articles L2124-1, L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique.

Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-09-16 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:

Cf. article 4.1 du Règlement de la consultation: Capacités techniques : Qualifications spécifiques suivant Qualibat ou autre équivalence.

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ca du pays de grasse
Numéro d'enregistrement national: 20003985700012
Adresse postale: Direction de la Commande Publique 57 AV PIERRE SEMARD
Code postal: 06131
Commune postale: Grasse
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande@paysdegrasse.fr 📧
Téléphone: 0497052200 📞
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL de participation: http://www.marches-securises.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Le DCE est mis à disposition par voie électroniques sur : www.marches-securises.fr Maître d'ouvrage: Communauté d'agglomération du Pays de Grasse Identifiant : CA-PAYS-DE-GRASSE_06_20240716W2_01 Intérêts moratoires : conforme à la règlementation en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires commenceront à courir. Marché public de travaux traité à prix global et forfaitaire - Prix révisables mensuellement.

Organe de révision
Identique à : Nom et adresse
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 139-432755 (2024-07-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (12)