Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne

Epamarne

Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne. Une partie de l'opération est sous maîtrise d'ouvrage CAPVM. La maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération est assurée par EPAMARNE qui agit donc pour le nom et pour le compte de la CAPVM. Secteurs sous maîtrise d'ouvrage EPAMARNE : 10 - Nouvelle voie MINEFI ; 13.a - Avenue Ampère - Nord-Est ; 14.a - Avenue Ampère - Nord-Ouest ; 19 - Abords Nord-Est gare SGP ; 20 - Abords Sud-Est gare SGP ; 21.b1 - Rue Jean Wiener - Abord UGAP ; 24 - Abords Sud-Est gare SGP ; 26.b - Pont de l'avenue Ampère - Est ; 26.c - Avenue Ampère / Boulevard Archimède - Nord ; 27 - Raccordement intervention - Champs ; 28 - Raccordement anneau SGP - Nord - Noisy ; 29 - Raccordement anneau SGP - Sud - Noisy. Secteurs sous maîtrise d'ourvage CAPVM (MOA déléguée EPAMARNE) : 22.a - Boulevard Archimède ; 22.b - Sud gare RER ; 25 - Boulevard Newton ; 26.a - Pont de l'avenue Ampère - Ouest ; 31a - Parvis gare RER ; 31b - Parvis gare RER.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-04-30. L'appel d'offres a été publié le 2024-02-28.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-02-28 Avis de marché
Avis de marché (2024-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne
Numéro de référence: M2024-008 SA/MR - DT/DP
Brève description:
Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne. Une partie de l'opération est sous maîtrise d'ouvrage CAPVM. La maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération est assurée par EPAMARNE qui agit donc pour le nom et pour le compte de la CAPVM. Secteurs sous maîtrise d'ouvrage EPAMARNE : 10 - Nouvelle voie MINEFI ; 13.a - Avenue Ampère - Nord-Est ; 14.a - Avenue Ampère - Nord-Ouest ; 19 - Abords Nord-Est gare SGP ; 20 - Abords Sud-Est gare SGP ; 21.b1 - Rue Jean Wiener - Abord UGAP ; 24 - Abords Sud-Est gare SGP ; 26.b - Pont de l'avenue Ampère - Est ; 26.c - Avenue Ampère / Boulevard Archimède - Nord ; 27 - Raccordement intervention - Champs ; 28 - Raccordement anneau SGP - Nord - Noisy ; 29 - Raccordement anneau SGP - Sud - Noisy. Secteurs sous maîtrise d'ourvage CAPVM (MOA déléguée EPAMARNE) : 22.a - Boulevard Archimède ; 22.b - Sud gare RER ; 25 - Boulevard Newton ; 26.a - Pont de l'avenue Ampère - Ouest ; 31a - Parvis gare RER ; 31b - Parvis gare RER.
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Lot 3 : Espaces verts et plantations
Description du marché:
Espaces verts et plantations. Tranche ferme : travaux sur les secteurs 14a, 19, 20, 21.b1, 22.a, 22.b, 24, 25, 26.a, 26.b, 27, 28, 29, 31a et 31b.
Informations complémentaires:
Délai d'exécution TF : 47 mois dont 2 mois de préparation, 21 mois de travaux et 24 mois de travaux de finalisation ; Délai d'exécution TO1 : 33 mois dont 2 mois de préparation, 7 mois de travaux, 24 mois de travaux de finalisation ; Délai d'exécution TO2 : 27 mois dont 1 mois de préparation, 2 mois de travaux et 24 mois de travaux de finalisation ; Délai d'exécution TO3 : 28 mois dont 1 mois de préparation, 3 mois de travaux et 24 mois de travaux de finalisation. Visite du site obligatoire dans les conditions prévues au RC.
Afficher plus
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Autres informations sur le renouvellement:
La tranche optionnelle n°1 pourra être affermie au plus tard 24 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Les tranches optionnelles n°2 et 3 pourront être affermies au plus tard 36 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Si les tranches optionnelles ne sont pas affermies dans les délais précisés ci-dessus, le titulaire est désengagé de l'exécution de ces tranches. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité d'attente, ni de dédit. Conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
Afficher plus
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur 10 ; Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur 13.a ; Tranche optionnelle n°3 : travaux sur le secteur 26.c.
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 20
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

2️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Lot 4 : Génie civil
Description du marché:
Le projet prévoit le réaménagement de l'écostation bus afin de permettre l'accueil des nouveaux flux liés à l'arrivée de la future gare du Grand Paris Express (GPE) de Noisy-Champs à Champs-sur-Marne (77). Cette opération nécessite la construction d'un mur de soutènement en contrebas du talus existant entre l'actuelle écostation et les voies ferrées du RER A, et au remblaiement du talus en arrière du mur jusqu'au même niveau que celui du boulevard Archimède, de façon à étendre l'écostation bus actuelle. Les murs de soutènement à réaliser disposeront d'une hauteur variable de 7 à 8m de haut et seront fondés sur des fondations profondes de type Micropieux. Ils seront surmontés d'une protection caténaire grillagée. Dans le cadre de la réalisation des travaux au droit des voies ferrées du RER A, l'interface avec l'environnement ferroviaire contraint fortement les procédés et matériels à utiliser.
Afficher plus
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution global prévisionnel est de 9 mois. Ce délai comprend : Une période de préparation de 2 mois à compter la date de notification du marché ; Le délai d'exécution des travaux de 7 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le nombre d'heures réservées à l'insertion pour l'exécution du présent Lot n°4 : Génie civil, est de 1064 heures. Visite du site obligatoire dans les conditions prévues au RC.
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains 📦
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
Autres informations sur le renouvellement:
Conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

3️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Lot 1 : VRD
Description du marché:
Travaux de VRD. Tranche ferme : : travaux sur les secteurs 14a, 19, 20, 21.b1, 22.a, 22.b, 24, 25, 26.a, 26.b, 27, 28, 29, 31a et 31b.
Informations complémentaires:
Délai d'exécution TF : 23 mois dont 2 mois de préparation ; Délai d'exécution TO1 : 9 mois dont 2 mois de préparation ; Délai d'exécution TO2 : 3 mois dont 1 mois de préparation ; Délai d'exécution TO3 : 4 mois dont 1 mois de préparation. Le nombre d'heures réservées à l'insertion pour l'exécution du présent Lot n°1 : VRD, est de 3192 heures. PSE n°1 : Plus-value pour le revêtement en béton bouchardé des travaux de la tranche ferme. La PSE est obligatoire. Si un candidat ne répond pas à la PSE, son offre sera considérée comme irrégulière. Le pouvoir adjudicateur décide de la retenir ou non au plus tard à l'attribution du marché public. Si la PSE n'est pas retenue, le titulaire est désengagé de l'exécution de cette PSE. Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité. Visite du site obligatoire dans les conditions prévues au RC.
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

4️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Lot 2 : Eclairage et SLT
Description du marché:
Travaux éclairage et SLT. Tranche ferme : travaux sur les secteurs 14a, 19, 20, 21.b1, 22.a, 22.b, 24, 25, 26.a, 26.b, 27, 28, 29, 31a et 31b.
Informations complémentaires:
Délai d'exécution TF : 23 mois dont 2 mois de préparation ; Délai d'exécution TO1 : 9 mois dont 2 mois de préparation ; Délai d'exécution TO2 : 3 mois dont 1 mois de préparation ; Délai d'exécution TO3 : 4 mois dont 1 mois de préparation. Visite du site obligatoire dans les conditions prévues au RC.
Afficher plus
Produits/services: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Produits/services supplémentaires:
Critères d'attribution
Prix (pondération): 50
Critère de qualité (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
+ 5 de plus

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-04-30 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 150 jours
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Cf. règlement de la consultation
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des modifications de marché) sera prélevée par fraction sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Cette retenue de garantie pourra être remplacée, au gré du titulaire et pendant toute la durée du marché, par une garantie bancaire à première demande. En revanche, une caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.
Afficher plus
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion: Les autres motifs d'exclusions figurent dans le DCE.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Epamarne
Numéro d'enregistrement national: 30821376800028
Adresse postale: 8, avenue André-Marie Ampère
Code postal: 77420
Commune postale: Champs-sur-Marne
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: serviceachats@epamarnelavallee.fr 📧
Téléphone: +33 164624444 📞
URL: https://www.epamarneepafrance.fr/ 🌏
Chef de groupe ✅
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Informations sur la passation conjointe de marchés
Le contrat prévoit la passation d'un marché conjoint ✅
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_bxv5tY-I-N 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_bxv5tY-I-N 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Numéro d'enregistrement national: 17770704900017
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle BP 8630
Code postal: 77000
Commune postale: Melun
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.tamelun@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
URL: http://Melun.tribunaladministratif.fr 🌏
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 044-129885 (2024-02-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-et-Marne
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages de...