24TRAV02 - Travaux de réhabilitation de l'opéra de Toulon - 2ème phase

Métropole Toulon-Provence-Méditerranée

Les travaux consistent en la 2ème phase de travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon. Les travaux portent sur le traitement du clos et couvert, le réaménagement du bloc salle dont l'implantation des sièges, des espaces d'accueil du public, du bloc scène et du bloc administratif. La première phase des travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon a fait l'objet d'une consultation distincte (désamiantage, le curage de la cage de scène et de la partie administrative, la restauration de façade en pierre et le traitement de menuiseries extérieures bois). Nature particulière des travaux : restauration d'édifices anciens protégés au titre des Monuments Historiques, pour lesquels il importe d'harmoniser les parties refaites avec les anciennes. L'Opéra est un ERP de type L (Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes), de 1ère catégorie Procédure comportant 26 lots. Prix global et forfaitaire. Le Pouvoir Adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Les candidatures sont évaluées au regard des capacités professionnelles, techniques et financières . Les sous critères de la VT, leur pondération et la méthode de notation sont indiqués au RC. L'opéra est un Monument Historique dans lequel les conditions d'exécution des travaux sont particulières et nécessitent une visite. La visite sur site est donc obligatoire pour tous les lots. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visite sont définies ci-dessous : Personnes en charge des visites auprès desquelles les candidats devront s'inscrire : Maïa Vigon Pellegrino mvigon@metropoletpm.fr Véronique Perez veperez@metropoletpm.fr Le délai d'exécution des travaux est de 32 mois, hors période de préparation des travaux de 2 mois. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint au dossier de consultation La date de début des travaux est donnée à titre indicatif. L'opération de réhabilitation de l'opéra est inscrite dans une démarche en faveur de l'environnement et vise le niveau bronze de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM). Le lot 24 Scénographie Fauteuils et le lot 28 Fouilles archéologique font l'objet d'une procédure distincte. Lot 11 Plâtrerie : obligation de répondre à une Prestation Supplémentaire Eventuelle. Montant estimé tous lots confondus : 23 440 812 euros HT. Une attestation d'assurance décennale sera fournie à l'attribution du marché sauf pour les lots 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-07-10. L'appel d'offres a été publié le 2024-05-27.

Qui ?

• Métropole Toulon-Provence-Méditerranée

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-05-27	Avis de marché

Avis de marché (2024-05-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: 24TRAV02 - Travaux de réhabilitation de l'opéra de Toulon - 2ème phase
Numéro de référence: 24TRAV02
Brève description:
“Les travaux consistent en la 2ème phase de travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon. Les travaux portent sur le traitement du clos et couvert, le...”

Brève description

Les travaux consistent en la 2ème phase de travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon.
Les travaux portent sur le traitement du clos et couvert, le réaménagement du bloc salle dont l'implantation des sièges, des espaces d'accueil du public, du bloc scène et du bloc administratif.

La première phase des travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon a fait l'objet d'une consultation distincte (désamiantage, le curage de la cage de scène et de la partie administrative, la restauration de façade en pierre et le traitement de menuiseries extérieures bois).

Nature particulière des travaux : restauration d'édifices anciens protégés au titre des Monuments Historiques, pour lesquels il importe d'harmoniser les parties refaites avec les anciennes.

L'Opéra est un ERP de type L (Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes), de 1ère catégorie
Procédure comportant 26 lots. Prix global et forfaitaire. Le Pouvoir Adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Les candidatures sont évaluées au regard des capacités professionnelles, techniques et financières . Les sous critères de la VT, leur pondération et la méthode de notation sont indiqués au RC. L'opéra est un Monument Historique dans lequel les conditions d'exécution des travaux sont particulières et nécessitent une visite.
La visite sur site est donc obligatoire pour tous les lots. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visite sont définies ci-dessous :
Personnes en charge des visites auprès desquelles les candidats devront s'inscrire :
Maïa Vigon Pellegrino mvigon@metropoletpm.fr
Véronique Perez veperez@metropoletpm.fr
Le délai d'exécution des travaux est de 32 mois, hors période de préparation des travaux de 2 mois.
Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint au dossier de consultation
La date de début des travaux est donnée à titre indicatif. L'opération de réhabilitation de l'opéra est inscrite dans une démarche en faveur de l'environnement et vise le niveau bronze de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM). Le lot 24 Scénographie Fauteuils et le lot 28 Fouilles archéologique font l'objet d'une procédure distincte. Lot 11 Plâtrerie : obligation de répondre à une Prestation Supplémentaire Eventuelle. Montant estimé tous lots confondus : 23 440 812 euros HT. Une attestation d'assurance décennale sera fournie à l'attribution du marché sauf pour les lots 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20.

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux 📦
Valeur estimée hors TVA: 23 440 812 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Description du marché:
“Fourniture et mise en oeuvre d'échafaudages, sapines, tour d'escalier, parapluie de chantier, gardes corps et protections”
Informations complémentaires:
“Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 1 Echafaudages Confinements : présentation d'au moins 2 références sur les 5 dernières...”
Produits/services supplémentaires: Travaux de démontage d'échafaudages 📦
Lieu d'exécution: Var 🏙️
Durée de l'accord: 34 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2024-12-02 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix...”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1 Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 10
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Description du marché:
“Travaux de réalisation d'ouvrages en béton et maçonnerie, voiles, planchers, dallages, fondations, reprises en sous oeuvre, ouvertures en sous oeuvre,...”
Informations complémentaires:
“Clause d'exécution à caractère social :1 680 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 2 Gros Oeuvre...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Description du marché:
“Réalisation de démolition, de dépose de revêtements et d'équipements, de travaux de maçonnerie de briques et de pierre de taille Monument Historique (MH),...”
Informations complémentaires:
“Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 3 Maçonneries MH _ Sols durs : présentation d'au moins 2 références sur les 5 dernières...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux d'enfustage, chevêtre, traitement et réfection de charpente, dépose/repose de couverture et ligne de vie, réfection de couverture...”
Informations complémentaires:
“Clause d'exécution à caractère social :220 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de remplacement de revêtements de sols en carrelage, mise en oeuvre de sols neufs en carrelage et de revêtement mural en carrelage”
Informations complémentaires:
“Clause d'exécution à caractère social :110 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de reprise de vernis de parquet existant, dépose de parquet existant, mise en oeuvre de parquet neuf massif sur lambourde et parquet...”
Informations complémentaires:
“Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Description du marché:
“Travaux de mise en oeuvre de stores intérieurs de protection solaire, dépose de menuiseries extérieures et de volets, restauration de menuiseries...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Description du marché:
“Travaux de dépose de menuiseries intérieures, mise en oeuvre de bloc portes et trappes coupe feu, restauration de bloc portes, cloisons stratifiées avec...”
Informations complémentaires:
“Clause d'exécution à caractère social :200 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.”
Produits/services supplémentaires: Ouvrages en bois 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Description du marché:
“Travaux de dépose de menuiseries intérieures, ressuivi de menuiseries existantes Monument Historique (MH) et de boiseries, mise en oeuvre de menuiseries...”
Informations complémentaires:
“Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 9 Menuiseries intérieures bois MH : Présentation d'au moins 2 références sur les 5...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Description du marché:
“Travaux de réalisation de châssis métalliques neufs, bloc portes métalliques, escalier métallique trappes métalliques, grilles, garde corps, mains...”
Site principal ou lieu d'exécution:
“44316510-6 Ferronnerie 44316500-3 Serrurerie.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣1️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de dépose et repose de faux plafonds, mise en oeuvre de faux plafond suspendu en plaques de plâtre, de panneaux acoustiques, de...”
Informations complémentaires:
“Clause d'exécution à caractère social :450 heures minimum d'insertion. Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Les candidats ont...”
Critères d'attribution
Critère:
“Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

1️⃣2️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de peinture sur boiseries, parois, plafonds, ouvrages métalliques, emmarchements et garde-corps des escaliers, mise en oeuvre de...”
Informations complémentaires:
“Clause d'exécution à caractère social :530 heures minimum d'insertion. Clause environnementale : charte chantier propre notamment.”
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012

1️⃣3️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de nettoyage d'ouvrages plâtre, reprise et complément de gypseries, restauration de gypseries, polychromies et dorures d'éléments...”
Informations complémentaires:
“44921100-3 Gypse. Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du...”
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

1️⃣4️⃣
Description du marché:
“Travaux de restauration in situ de la toile marouflée du plafond de la salle de spectacle”
Informations complémentaires:
“Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014

1️⃣5️⃣
Description du marché:
“Travaux de restauration de toiles peintes in situ et en atelier”
Informations complémentaires:
“Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015

1️⃣6️⃣
Description du marché:
“Travaux de dérestauration et restauration de décors peints muraux, restauration de décors de panneaux bois, portes, plafonds, candélabres, garde-corps”
Informations complémentaires:
“Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0016

1️⃣7️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de restauration des lustres en métal et verrerie”
Informations complémentaires:
“31527260-6 Systèmes d'éclairage. Clause environnementale : charte chantier propre notamment.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0017

1️⃣8️⃣
Description du marché:
“Travaux de restitution de lisses et habillages molletonnées de têtes de cloisons, garde-corps des loges et baignoires de la salle de spectacle,...”
Informations complémentaires:
“Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats pour le lot 18 fourniront des échantillons,...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0018

1️⃣9️⃣
Description du marché:
“Travaux de création de mobilier formant assise, meubles métalliques, plans vasques, banque d'accueil, mobilier des loges des artistes, placards”
Informations complémentaires:
“39100000 - Mobilier Clause environnementale : charte chantier propre notamment.”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0019

2️⃣0️⃣
Description du marché:
“Travaux de réalisation de porte-affiches, pictogrammes, plaques de portes, lettrages, panneaux directionnels, plans, panneau mobile sur pied,”
Informations complémentaires:
“35261000-1 Panneaux d'information. Clause environnementale : charte chantier propre notamment.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0020

2️⃣1️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de serrurerie scénique : grils, passerelles, lisses et mâts d'accrochage, levage : porteuses, élévateur, palan, monte-charge,...”
Informations complémentaires:
“79932000 Aménagements scénographiques. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 21 Scénographie Serrurerie Machinerie,...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0021

2️⃣2️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de réseaux scéniques courants forts et courants faibles, sonorisation, vidéo”
Informations complémentaires:
“Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 22 Scénographie Réseaux électrique, éclairage, sonorisation et vidéo : au moins 2...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0022

2️⃣3️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de diffusion et régie audio, de captation audio et vidéo, d'équipements de surtitrage, éclairage, sonorisation et vidéo, gradateurs...”
Informations complémentaires:
“Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 23 Scénographie matériel mobile scénique : au moins 2 références sur les 5 dernières...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0023

2️⃣4️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de mise en oeuvre d'ascenseurs”
Informations complémentaires:
“Clause environnementale : charte chantier propre notamment.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0025

2️⃣5️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de courants forts et courants faibles, alimentation générale électrique, appareillage, éclairages, informatique, téléphonie, SSI,...”
Informations complémentaires:
“Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Clause sociale : 650 heures minimum d'insertion. Lot 26 Electricité Courant fort / Courants...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0026

2️⃣6️⃣
Description du marché:
“Réalisation de travaux de Production de chauffage, Ventilation mécanique contrôlée, centrale de traitement d'air, climatisation, radiateurs, pompe à...”
Informations complémentaires:
“Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Clause sociale : 990 heures minimum d'insertion Certificats de qualifications et/ou de qualité...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0027

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-07-10 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-07-11 09:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Toulon
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“La séance d'ouverture des plis n'est pas publique”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :: Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas...”
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas...”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du...”

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
Numéro d'enregistrement national: 24830054300217
Adresse postale: 107 BD HENRI FABRE, CS30536
Code postal: 83041
Commune postale: Toulon
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marchespublics@metropoletpm.fr 📧
Téléphone: +33 494467398 📞
URL: https://metropoletpm.e-marchespublics.com/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://metropoletpm.e-marchespublics.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://metropoletpm.e-marchespublics.com 🌏

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Ccra
Numéro d'enregistrement national: CCRA de MARSEILLE
Adresse postale: place Felix baret cs 80001
Code postal: 13282
Commune postale: Marseille
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 0484354554 📞
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Toulon
Numéro d'enregistrement national: 13000525900010
Adresse postale: 5 rue Racine
Code postal: 83000
Commune postale: Toulon
Région: Var 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 0494427930 📞
URL: http://toulon.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Toulon
Numéro d'enregistrement national: 13000525900010
Adresse postale: 5 rue Racine
Code postal: 83000
Commune postale: Toulon
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 0494427930 📞
URL: http://toulon.tribunal-administratif.fr 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un...”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Source: OJS 2024/S 103-315560 (2024-05-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel (10)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions (2)