le présent marché concerne les travaux de remplacement des écrans d'affichage et écran scoring du Stade Mayol de Toulon.Plus précisément, ce projet audiovisuel consiste au remplacement :- des écrans d'affichage existants à leds, situés au Sud-Ouest vers l'entrée du stade, et au Nord-Est.- De l'écran d'affichage du score au Nord.- De la rénovation des équipements de la régie situé dans le haut de la tribune Lafontan.Ces écrans sont destinés à diffuser de l'information spécifique à l'évènement ou à diffuser des contenus informatifs ou encore des contenus publicitaires
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-04-13.
L'appel d'offres a été publié le 2023-03-02.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“appel d'offres en vue des travaux de rénovation des écrans d'affichage du Stade Mayol
23ft-Dcp-0198-L”
Produits/services: Travaux d'équipement électrique📦
Brève description:
“le présent marché concerne les travaux de remplacement des écrans d'affichage et écran scoring du Stade Mayol de Toulon.Plus précisément, ce projet...”
Brève description
le présent marché concerne les travaux de remplacement des écrans d'affichage et écran scoring du Stade Mayol de Toulon.Plus précisément, ce projet audiovisuel consiste au remplacement :- des écrans d'affichage existants à leds, situés au Sud-Ouest vers l'entrée du stade, et au Nord-Est.- De l'écran d'affichage du score au Nord.- De la rénovation des équipements de la régie situé dans le haut de la tribune Lafontan.Ces écrans sont destinés à diffuser de l'information spécifique à l'évènement ou à diffuser des contenus informatifs ou encore des contenus publicitaires
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 485 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Équipement audiovisuel📦
Produits/services supplémentaires: Matériel audiovisuel📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: stade Mayol - quai Lafontan 83000 - toulon
Description du marché:
“le présent marché concerne les travaux de remplacement des écrans d'affichage et écran scoring du Stade Mayol de Toulon.Plus précisément, ce projet...”
Description du marché
le présent marché concerne les travaux de remplacement des écrans d'affichage et écran scoring du Stade Mayol de Toulon.Plus précisément, ce projet audiovisuel consiste au remplacement :- des écrans d'affichage existants à leds, situés au Sud-Ouest vers l'entrée du stade, et au Nord-Est.- De l'écran d'affichage du score au Nord.- De la rénovation des équipements de la régie situé dans le haut de la tribune Lafontan.Ces écrans sont destinés à diffuser de l'information spécifique à l'évènement ou à diffuser des contenus informatifs ou encore des contenus publicitaires
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 485 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 8
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Se reporter à l'article 5.1 du Règlement de la consultation. La production des documents et informations cités ci-dessous ne sera exigée que du candidat...”
Liste et brève description des conditions
- Se reporter à l'article 5.1 du Règlement de la consultation. La production des documents et informations cités ci-dessous ne sera exigée que du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché : une déclaration sur l'honneur (Art 39-ii de la loi 2016-1961 du 9/12/2016) - certificats délivrés par les administrations et organismes fiscaux et sociaux compétents - le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263- 12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail, la production du numéro unique d'identification, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion - copie du ou des jugements prononcés (candidat en redressement judiciaire). Les candidats peuvent remettre ces éléments au stade du dépôt de leur pli
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Pour la présentation de leur candidature, les opérateurs économiques peuvent utiliser :* soit, les formulaires Dc1 (ou lettre de candidature) et Dc2...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Pour la présentation de leur candidature, les opérateurs économiques peuvent utiliser :* soit, les formulaires Dc1 (ou lettre de candidature) et Dc2 joints au présent Dossier de Consultation ;* soit, le Document Unique de Marché Européen.- Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“- Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
- Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres :Qualification "Qualifelec Cfmgti2.3-Av" - entreprise qualifiée en Installations électriques courants faible indice 2 (avec identification d'au minimum 1 domaine) Moyen Gros Tertiaire Industrie (Cfmgti3), de classe 3 (9 à 19 exécutants) Domaine Audio-Vidéo (Av))
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-04-13
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-04-18
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): mairie de Toulon
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/ -Par la seule remise d'un pli, l'entreprise confirme son intention de candidater et soumissionner à la consultation et s'engage, si elle est désignée attributaire, à signer le marché. En cas de refus de signature, l'attributaire s'expose à voir sa responsabilité engagée par l'acheteur. Il est précisé que l'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures.L'estimation est annoncée en euros HT pour la durée totale du marché.Les travaux faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un Prix Global et Forfaitaire s'appliquant conformément à la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.S'Agissant de la garantie constructeur de 5 ans (visée à l'article 3.1.1 de la Dpgf), celle-ci sera payée au prorata annuellement.Les candidats devront procéder à la visite du site. Cette visite est obligatoire.Le délai d'exécution du marché est de 8 mois comprenant la période de préparation et le délai d'exécution des travaux :-Période de préparation du chantier : 2 mois.-délai d'exécution des travaux : 6 mois.Une avance est prévue à l'article 5.2 du CCAP, elle est conditionnée par une garantie à première demande. Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie (cf article 5.1 du Ccap).Une clause de réexamen est fixée à l'article 10 du Ccap.Le marché sera attribué sur la base des critères ci-dessous, dont le détail est donné dans le règlement de la consultation :- le critère "Prix" noté sur 08 points ;- le critère "Sécurité des approvisionnements", noté sur 06 points;- le critère "Valeur Technique" noté sur 06 points.Les date et heure mentionnées pour l'ouverture des offres sont indiquées à titre prévisionnel et pourront être modifiées sans préavis. Les séances ne sont pas publiques
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: cciral
Adresse postale: place Félix Baret, Cs 80001
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 484354554📞
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr📧
Fax: +33 484354460 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“voie de recours: *Référé pré contractuel (Cja, art L.551-1et suivants pour les pouvoirs adjudicateurs); *Référé contractuel (Cja, art L 551-13 et suivants);...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
voie de recours: *Référé pré contractuel (Cja, art L.551-1et suivants pour les pouvoirs adjudicateurs); *Référé contractuel (Cja, art L 551-13 et suivants); *Recours en contestation: (Arrêt Ce du 04/04/2014 Département Tarn et Garonne) est ouvert à tous candidat, un recours en contestation de la validité du contrat, devant le même tribunal dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 047-137420 (2023-03-02)
Avis d'attribution de marché (2023-07-05) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 397 795 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: stade Mayol - quai Lafontan 83000 Toulon
Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 047-137420
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2023rl068
Date de conclusion du contrat: 2023-06-13 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: sas Videlio
Adresse postale: 141 Av Des Gresillons
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92230
Pays: France 🇫🇷
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 397 795 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 19 400 💰
“montant total = montant en euro(s) Ht de la DpgfMarché attribué sur la base des critères suivants : prix sur 8 pts, Sécurité des approvisionnements sur 6...”
montant total = montant en euro(s) Ht de la DpgfMarché attribué sur la base des critères suivants : prix sur 8 pts, Sécurité des approvisionnements sur 6 pts et valeur technique sur 6 pts.Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Tarn et Garonne (Ce Ass 4/4/2014 no358994) après Rdv pris auprès du Directeur de la Commande Publique de la Ville de Toulon, par courriel uniquement (marchespublics@mairie-toulon.fr ) et sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des secrets protégés par la loi. Cette consultation aura lieu dans les locaux de la Dcp au 8éme étage de l'hôtel de Ville de Toulon.Marché signé le 04/07/2023 et notifié le 05/07/2023.Données essentielles disponibles sur la plateforme Aws www.marches-publics.info
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 130-414740 (2023-07-05)