accord-Cadre mono-attributaire à bons de commandes relatif aux prestations d'entretien du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole
le présent marché a pour objet l'entretien du patrimoine arboré de la ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Les prestations demandées comprennent les moyens humains et mécaniques, les fournitures, façons, manutentions et transports nécessaires à l'abattage, l'essouchage, l'élagage et la taille des arbres dans les différents parcs, squares, places, et espaces verts d'accompagnement de voirie publique.
Date prévisionnelle de notification : mars 2023
une visite des lieux d'exécution des prestations est obligatoire pour chaque lot.
Pour cette visite, les candidats devront contacter :
- M. Antoine SILVIN, par téléphone au 06.01.15.25.77 ou au 03.10.72.10.29
- M. Ulysse THIEBAUT, par téléphone au 06.25.14.04.37 ou 03.10.72.10.57
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-02-27.
L'appel d'offres a été publié le 2023-01-26.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2023-01-26) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: mairie de troyes
Adresse postale: place Alexandre Israël
Commune postale: Troyes Cedex
Code postal: 10026
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Direction Commande Publique et Achats Transversaux
Téléphone: +33 325423347📞
Courrier électronique: commande.publique@ville-troyes.fr📧
Région: Aube🏙️
URL: https://ville-troyes.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://xmarches.fr/🌏
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: troyes Champagne Métropole (Tcm)
Adresse postale: 1 place Robert Galley
Commune postale: Troyes
Pouvoir adjudicateur
Code postal: 10000
Courrier électronique: marches-publics@troyes-cm.fr📧
URL: http://www.troyes-champagne-metropole.fr/🌏 Informations sur la passation conjointe de marchés
Le contrat prévoit la passation d'un marché conjoint
En cas de passation conjointe de marchés impliquant différents pays, indiquer la législation nationale applicable en matière de passation de marchés: Troyes Champagne Métropole (Tcm), 1 place Robert Galley, 10000, Troyes,
Communication
URL des documents: https://xmarches.fr/🌏
URL de participation: https://xmarches.fr/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“accord-Cadre mono-attributaire à bons de commandes relatif aux prestations d'entretien du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne...”
Titre
accord-Cadre mono-attributaire à bons de commandes relatif aux prestations d'entretien du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole
22S0071
Afficher plus
Produits/services: Élagage des arbres📦
Brève description:
“le présent marché a pour objet l'entretien du patrimoine arboré de la ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Les prestations demandées...”
Brève description
le présent marché a pour objet l'entretien du patrimoine arboré de la ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Les prestations demandées comprennent les moyens humains et mécaniques, les fournitures, façons, manutentions et transports nécessaires à l'abattage, l'essouchage, l'élagage et la taille des arbres dans les différents parcs, squares, places, et espaces verts d'accompagnement de voirie publique.
Date prévisionnelle de notification : mars 2023
une visite des lieux d'exécution des prestations est obligatoire pour chaque lot.
Pour cette visite, les candidats devront contacter :
- M. Antoine SILVIN, par téléphone au 06.01.15.25.77 ou au 03.10.72.10.29
- M. Ulysse THIEBAUT, par téléphone au 06.25.14.04.37 ou 03.10.72.10.57
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: taille architecturée
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Élagage des arbres📦
Lieu d'exécution: Aube🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: territoire de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole
Description du marché:
“la présente consultation concerne la taille architecturée du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Elle est passée selon...”
Description du marché
la présente consultation concerne la taille architecturée du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Elle est passée selon une procédure d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions des articles L.2124-2, L.2125-1-1° et R.2124-2.1° du Code de la commande publique. Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande est régi en application de l'article R2162-2 alinéa 2° et R2162-4 alinéa 1° du Code de la Commande Publique avec un maximum annuel pour le lot no1 de 30 000 euro ht pour la Ville de Troyes et de 30 000 euro ht pour Troyes Champagne Métropole. La procédure de consultation suivie étant celle de l'appel d'offres ouvert, aucune phase de négociation ne sera entreprise par l'acheteur. Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard des différents éléments de réponses relatifs à la simulation réalisée par le candidat pour réaliser...”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard des différents éléments de réponses relatifs à la simulation réalisée par le candidat pour réaliser une taille architecturée.
Afficher plus
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût (nom):
“Prix des prestations, noté sur 10 points, jugé au regard du montant du détail quantitatif estimatif.”
Critère de coût (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“la durée de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis. Elle débute à compter de la date de...”
Description des renouvellements
la durée de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis. Elle débute à compter de la date de réception de l'accusé de réception de la notification par le titulaire, et s'achèvera le 31 décembre 2023. L'Accord-Cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période d'un an, soit une durée maximale de 4 ans (31 décembre 2026)
Afficher plus
Informations complémentaires:
“sous-Critères lié à la valeur technique :
- préparation du chantier / balisage, notés sur 2,5 points,
- méthodologie d'intervention, notée sur 2,5 points,
-...”
Informations complémentaires
sous-Critères lié à la valeur technique :
- préparation du chantier / balisage, notés sur 2,5 points,
- méthodologie d'intervention, notée sur 2,5 points,
- moyens matériels employés par le candidat, notés sur 2 points,
- moyens humains mis à disposition, notés sur 2,5 points,
- traitement des déchets et valorisation de la filière bois, noté sur 0,5 points.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: taille de propreté et de mise en sécurité
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“La présente consultation concerne la taille de propreté et de mise en sécurité du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole....”
Description du marché
La présente consultation concerne la taille de propreté et de mise en sécurité du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Elle est passée selon une procédure d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions des articles L.2124-2, L.2125-1-1°Et R.2124-2.1° du Code de la commande publique. Et accord-cadre mono-attributaire à bons de commande est régi en application de l'article R2162-2 alinéa 2° et R2162-4 alinéa 1° du Code de la Commande Publique avec un maximum annuel pour le lot no2 de 50 000 euros HT pour la Ville de Troyes et de 40 000 euros HT pour Troyes Champagne Métropole. La procédure de consultation suivie étant celle de l'appel d'offres ouvert, aucune phase de négociation ne sera entreprise par l'acheteur. Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard des différents éléments de réponses relatifs à la simulation réalisée par le candidat pour réaliser...”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard des différents éléments de réponses relatifs à la simulation réalisée par le candidat pour réaliser la suppression dun platane.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“sous-Critères lié à la valeur technique :
- préparation du chantier / balisage, notés sur 2,5 points,
- méthodologie d'intervention, notée sur 2,5 points,
-...”
Informations complémentaires
sous-Critères lié à la valeur technique :
- préparation du chantier / balisage, notés sur 2,5 points,
- méthodologie d'intervention, notée sur 2,5 points,
- moyens matériels employés par le candidat, notés sur 2 points,
- moyens humains mis à disposition, notés sur 2,5 points,
- traitement des déchets et valorisation de la filière bois, noté sur 0,5 points
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: taille d'équilibrage et d'entretien
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Site principal ou lieu d'exécution: territoire de la ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole
Description du marché:
“la présente consultation concerne la taille d'équilibrage et d'entretien du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Elle...”
Description du marché
la présente consultation concerne la taille d'équilibrage et d'entretien du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Elle est passée selon une procédure d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions des articles L.2124-2, L.2125-1-1° et R.2124-2.1° du Code de la commande publique. Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande est régi en application de l'article R2162-2 alinéa 2° et R2162-4 alinéa 1° du Code de la Commande Publique avec un maximum annuel pour le lot no3 de 150 000 euro ht pour la Ville de Troyes et de 70 000 euro ht pour Troyes Champagne Métropole. La procédure de consultation suivie étant celle de l'appel d'offres ouvert, aucune phase de négociation ne sera entreprise par l'acheteur. Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard des différents éléments de réponses relatifs à la simulation réalisée par le candidat pour réaliser...”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard des différents éléments de réponses relatifs à la simulation réalisée par le candidat pour réaliser lélagage sanitaire de 14 sujets.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: l'Installation et le suivi d'haubanage
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“la présente consultation concerne la taille architecturée du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Elle est passée selon...”
Description du marché
la présente consultation concerne la taille architecturée du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Elle est passée selon une procédure d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions des articles L.2124-2, L.2125-1-1° et R.2124-2.1° du Code de la commande publique. Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande est régi en application de l'article R2162-2 alinéa 2° et R2162-4 alinéa 1° du Code de la Commande Publique avec un maximum annuel pour le lot no4 de 30 000 euro ht pour la Ville de Troyes et de 10 000 euro ht pour Troyes Champagne Métropole. La procédure de consultation suivie étant celle de l'appel d'offres ouvert, aucune phase de négociation ne sera entreprise par l'acheteur. Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard des différents éléments de réponses relatifs à la simulation réalisée par le candidat pour effectuer...”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard des différents éléments de réponses relatifs à la simulation réalisée par le candidat pour effectuer le changement d'un hauban.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Sous-Critères lié à la valeur technique :
- préparation du chantier / balisage, notés sur 2,5 points,
- méthodologie d'intervention, notée sur 2,5 points,
-...”
Informations complémentaires
Sous-Critères lié à la valeur technique :
- préparation du chantier / balisage, notés sur 2,5 points,
- méthodologie d'intervention, notée sur 2,5 points,
- moyens matériels employés par le candidat, notés sur 2 points,
- moyens humains mis à disposition, notés sur 2,5 points,
- traitement des déchets et valorisation de la filière bois, noté sur 0,5 points
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“s'Agissant d'une procédure formalisée, le candidat devra transmettre un formulaire DUME (Document Unique du Marché Européen), prouvant que le candidat...”
Liste et brève description des critères de sélection
s'Agissant d'une procédure formalisée, le candidat devra transmettre un formulaire DUME (Document Unique du Marché Européen), prouvant que le candidat dispose de l'aptitude et des capacités requises : En conséquence, le candidat devra compléter la section B - capacités économiques et financières : Déclaration du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat sur les 3 derniers exercices connus
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“copie de la délégation de pouvoir/signature autorisant le signataire à engager la personne qu'il représente, le cas échéant; Présentation de l'habilitation...”
Liste et brève description des critères de sélection
copie de la délégation de pouvoir/signature autorisant le signataire à engager la personne qu'il représente, le cas échéant; Présentation de l'habilitation électrique; - attestation justifiant la spécialisation de l'entreprise en travaux d'élagage qualification E141, ou équivalence.
Au titre de l'équivalence du certificat de qualification professionnelle, l'acheteur accepte la présentation de 5 références minimum de moins de 3 ans appuyées d'attestations de bonne exécution ou de certificats de capacité délivrés par des acheteurs, relatives à des prestations similaires; Attestation d'assurance relative à la responsabilité civile professionnelle en cours de validité. S'Agissant d'une procédure formalisée, le candidat devra transmettre un formulaire DUME (Document Unique du Marché Européen), prouvant que le candidat dispose de l'aptitude et des capacités requises : En conséquence, au titre de la partie IV " critères de sélection " le candidat devra compléter la section C et faire figurer à minima les renseignements suivants : Au titre des capacités économique et financière du candidat : Une liste des principales prestations exécutées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-02-27
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Conditions d'ouverture des offres: 2023-02-28
08:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): mairie de Troyes
Direction Commande Publique et Achats Transversaux
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis: dans 4 ans
Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“modalités de financement et de paiement Financement sur budget propre de chaque membre du groupement concerné. Le règlement des dépenses se fera par...”
modalités de financement et de paiement Financement sur budget propre de chaque membre du groupement concerné. Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Avance : Sans objet. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) éventuel(s), seront réglées dans un délai maximum de paiement de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes, selon les dispositions des articles R.2192-10 et R.2192-12 du Code de la Commande Publique. Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Conformément à l'article R.2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par retard constaté. Forme juridique de l'attributaire Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Néanmoins, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21-1° du Code de la Commande Publique. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R.2142-24 du Code de la Commande Publique. Modification de détail au dossier de consultation apportées par le pouvoir adjudicateur Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51100
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr📧 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“recours spécifiques contrats publics Référé précontractuel : sur la base de l'art L.551-1 du code de justice administrative (Cja): peut être exercé depuis...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
recours spécifiques contrats publics Référé précontractuel : sur la base de l'art L.551-1 du code de justice administrative (Cja): peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat aux fins d'annulation en cas de manquement aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence. Ce recours n'est plus ouvert à compter de la signature du marché. Référé contractuel : ce recours peut être introduit pendant une période d'un mois à compter de la date de conclusion du contrat
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: mairie de Troyes - direction de la Commande Publique et Achats Transversaux
Adresse postale: place Alexandre Israël
Commune postale: Troyes Cedex
Code postal: 10026
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 325423333📞
Courrier électronique: commande.publique@ville-troyes.fr📧
Fax: +33 325426847 📠
URL: http://www.ville-troyes.fr🌏
Source: OJS 2023/S 022-061962 (2023-01-26)
Avis d'attribution de marché (2023-09-18) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“le présent marché a pour objet l'entretien du patrimoine arboré de la ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Les prestations demandées...”
Brève description
le présent marché a pour objet l'entretien du patrimoine arboré de la ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Les prestations demandées comprennent les moyens humains et mécaniques, les fournitures, façons, manutention et transports nécessaires à l'abattage, l'essouchage, l'élagage et la taille des arbres dans les différents parcs, squares, places et espaces verts d'accompagnement de voirie publique
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 410 000 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“le présent lot concerne la taille architecturée du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Cet accord-cadre...”
Description du marché
le présent lot concerne la taille architecturée du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande est régi en application de l'article R2162-2 alinéa 2° et R2162-4 alinéa 1° du Code de la Commande Publique avec un montant maximum annuel pour ce lot fixé à 30 000 euros HT pour la Ville de Troyes et 30 000 euros HT pour Troyes Champagne Métropole.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“la durée de validité de l'accord-cadre débute à compter de la date de réception de l'accusé de réception de la notification par le titulaire, et s'achèvera...”
Informations complémentaires
la durée de validité de l'accord-cadre débute à compter de la date de réception de l'accusé de réception de la notification par le titulaire, et s'achèvera le 31 décembre 2023. L'Accord-Cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période d'un an, soit une durée maximale de 4 ans (31 décembre 2026)
Afficher plus
Description du marché:
“le présent lot concerne la taille de propreté et de mise en sécurité du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Cet...”
Description du marché
le présent lot concerne la taille de propreté et de mise en sécurité du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande est régi en application de l'article R2162-2 alinéa 2° et R2162-4 alinéa 1° du Code de la Commande Publique avec un maximum annuel pour ce lot fixé à 50 000 euros HT pour la Ville de Troyes et de 40 000 euros HT pour Troyes Champagne Métropole
Afficher plus
Description du marché:
“le présent lot concerne la taille d'équilibrage et d'entretien du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Cet accord-cadre...”
Description du marché
le présent lot concerne la taille d'équilibrage et d'entretien du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande est régi en application de l'article R2162-2 alinéa 2° et R2162-4 alinéa 1° du Code de la Commande Publique avec un maximum annuel fixé pour le lot no3 à 150 000 euros HT pour la Ville de Troyes et à 70 000 euros HT pour Troyes Champagne Métropole
Afficher plus
Description du marché:
“le présent lot concerne la taille architecturée du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Cet accord-cadre...”
Description du marché
le présent lot concerne la taille architecturée du patrimoine arboré de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole. Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande est régi en application de l'article R2162-2 alinéa 2° et R2162-4 alinéa 1° du Code de la Commande Publique avec un maximum annuel pour le lot no4 fixé à 30 000 euros HT pour la Ville de Troyes et à 10 000 euros HT pour Troyes Champagne Métropole
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 022-061962
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 01230431
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: taille architecturée
Date de conclusion du contrat: 2023-07-10 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: soin des arbres en milieu urbain
Adresse postale: 46 rue Albert Sarraut
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Région: Yvelines 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 60 000 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 01230432
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: taille de propreté et de mise en sécurité
Date de conclusion du contrat: 2023-06-20 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: foret de L'Ile de france
Adresse postale: 4 avenue Ambroise Croizat
Commune postale: Ris Orangis
Code postal: 91130
Région: Essonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 90 000 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 01230433
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: taille d'équilibrage et d'entretien
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: rossi espace vert
Adresse postale: lieu-Dit Les Champs Chevaux
Commune postale: Etivey
Code postal: 89310
Région: Yonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 220 000 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 01230434
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: installation et suivi d'haubanage
Date de conclusion du contrat: 2023-07-17 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: sarl arbor environnement
Adresse postale: 34 RD 660
Commune postale: Vulaines
Code postal: 10160
Région: Aube🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 40 000 💰
Source: OJS 2023/S 183-573806 (2023-09-18)