2023-029 Marché de conception-réalisation du Salon VIP Levity T2-3

Aéroports de la Côte d’Azur

La présente consultation constitue un marché de conception-réalisation par lequel le titulaire se verra confier une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. L’objet du projet concerne le réaménagement complet d’un salon VIP d’environ 540m², comprenant une zone d’accueil, différentes zones d’assises, une zone de buffet, une zone de sanitaires, un back office. Cet aménagement intérieur comportera tous les équipements techniques prévus dans un ERP (SSI, CFO, CFA, désenfumage, CVC…)
Le planning prévisionnel envisagé est le suivant :
Envoi DCE aux candidats sélectionnés Juin 2023
Remise des offres candidats sélectionnés: fin aout 2023
Choix du concepteur réalisateur: Novembre 2023
Etudes de conception: Décembre 2023 à fin avril 2024
Travaux (yc période de préparation):Mai 2024 à fin janvier 2025
Ouverture du salon: Février 2025

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-05-16. L'appel d'offres a été publié le 2023-04-12.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-04-12 Avis de marché
2023-04-21 Informations complémentaires
2023-05-17 Informations complémentaires
Avis de marché (2023-04-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Numéro de référence: 2023-029 DTECH
Brève description:
La présente consultation constitue un marché de conception-réalisation par lequel le titulaire se verra confier une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. L’objet du projet concerne le réaménagement complet d’un salon VIP d’environ 540m², comprenant une zone d’accueil, différentes zones d’assises, une zone de buffet, une zone de sanitaires, un back office. Cet aménagement intérieur comportera tous les équipements techniques prévus dans un ERP (SSI, CFO, CFA, désenfumage, CVC…) Le planning prévisionnel envisagé est le suivant : Envoi DCE aux candidats sélectionnés Juin 2023 Remise des offres candidats sélectionnés: fin aout 2023 Choix du concepteur réalisateur: Novembre 2023 Etudes de conception: Décembre 2023 à fin avril 2024 Travaux (yc période de préparation):Mai 2024 à fin janvier 2025 Ouverture du salon: Février 2025
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de réfection 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Aeroports de la cote d’azur
Adresse postale: 19 Rue Costes et Bellonte, CS 63331
Code postal: 06206
Commune postale: Nice
Contact
Adresse Internet: https://achats.nice.aeroport.fr 🌏
Courrier électronique: achats@cote-azur.aeroport.fr 📧
URL des documents: https://achats.nice.aeroport.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://achats.nice.aeroport.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-12 📅
Date limite de soumission: 2023-05-16 📅
Date de publication: 2023-04-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 075-225373
Numéro JO-S: 75
Informations complémentaires
PERSONNE A JOINDRE EN CAS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS PAR MAIL :achats@cote-azur.aeroport.fr ou directement sur la plateforme “AIR ACHATS” en vous connectant à votre compte. PROCEDURE : Mode de passation : procédure adaptée restreinte passée en application des articles L2123-1 1°, L2171-2, R2123-1 1°, R2123-4, R2123-5, R 2142-15, R2142-16 et R2171-1 du code de la commande publique. Publications antérieures relatives à la même consultation : néant. Technique d’achat : sans objet. Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite. Possibilité d’attribution sans négociation : l’entité adjudicatrice se réserve la possibilité de négocier les offres remises. MODALITES ADMINISTRATIVES : Les candidats retenus seront informés de la disponibilité des dossiers de consultation à l’issue de la phase de sélection des candidatures. Retrait du dossier : Les dossiers devront être retirés sur notre plateforme AIR ACHATS après inscription gratuite sur https://achats.nice.aeroport.fr/ Remise des candidatures : Modalités d’ouverture : les séances d’ouverture des offres ne sont pas publiques. Lieux de dépôt des propositions : Les dossiers doivent être déposés sur notre plateforme AIR ACHATS après inscription gratuite sur https://achats.nice.aeroport.fr/ Dématérialisation des procédures : la transmission des offres par voie électronique est obligatoire. ATTENTION : Conformément à l’article R2132-7 du code de la commande publique, la proposition doit obligatoirement être déposée de manière dématérialisée sur notre plateforme “AIR ACHATS”. Vous pouvez disposer gratuitement d’un compte sur la plateforme “AIR ACHATS”: https://achats.nice.aeroport.fr/ Copie de sauvegarde (non obligatoire) Une copie de sauvegarde peut être envoyée conformément aux dispositions de l’article R2131-11 du code susvisé. La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde », le numéro et l’intitulé de la consultation et le nom du candidat auxquels elle se rapporte. Cette copie doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres : - Soit déposée contre remise de récépissé à AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR - Département Achats - Bâtiment B1 – 6ème étage- Accès par la rue Coste Bellonte - AEROPORT NICE COTE D’AZUR (Réception du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00) - Soit adressée par voie postale : AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR – Bâtiment B1 – 6ème étage- Rue Coste Bellonte B.P 3331 – 06206 Nice Cedex 3. Présentation des candidatures : · Les dossiers seront impérativement rédigés en langue française. Ils comporteront toutes les pièces listées ci-après. · Les propositions devront impérativement être parvenues avant les dates et heures limites indiquées sur la plateforme “AIR ACHATS”. Visite obligatoire : non DOCUMENT UNIQUE DE MARCHE EUROPEEN (DUME) : Selon les dispositions de l’article R2143-4 du code susvisé, l’Aéroports de la Côte d’Azur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des renseignements mentionnés à l’article R2143-3 du code. Dans ce cas, il est précisé que Aéroports de la Côte d’Azur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le DUME qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation constitue un marché de conception-réalisation par lequel le titulaire se verra confier une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. L’objet du projet concerne le réaménagement complet d’un salon VIP d’environ 540m², comprenant une zone d’accueil, différentes zones d’assises, une zone de buffet, une zone de sanitaires, un back office. Cet aménagement intérieur comportera tous les équipements techniques prévus dans un ERP (SSI, CFO, CFA, désenfumage, CVC…)
Afficher plus
Le planning prévisionnel envisagé est le suivant :
Envoi DCE aux candidats sélectionnés Juin 2023
Remise des offres candidats sélectionnés: fin aout 2023
Choix du concepteur réalisateur: Novembre 2023
Etudes de conception: Décembre 2023 à fin avril 2024
Travaux (yc période de préparation):Mai 2024 à fin janvier 2025
Ouverture du salon: Février 2025
Caractéristiques principales :
Marché alloti : Non. L’entité adjudicatrice a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants : le recours à la procédure de conception réalisation est justifié par le fait que cette opération nécessite le savoir-faire de l’entreprise dès la conception du projet pour la maîtrise de l’opération.
Afficher plus
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Durée du marché : Le présent marché prend effet à compter de la date de réception de la notification par le titulaire. Le délai prévisionnel de l’exécution du marché est de 15 mois. La durée de garantie de parfait achèvement est d’un an.
Durée de l'accord: 15 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Aéroport Nice Côte d’Azur

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE (pour chacune des entreprises en cas de groupement d’entreprises):
Une lettre de candidature, précisant l'identité du candidat (modèle recommandé : formulaire DC1 joint au dossier de consultation, la preuve des attestations d'assurance lui permettant de couvrir tous les risques liés à sa profession et présentant un niveau de garanties approprié et suffisant pour le type de missions objet du marché en cours de validité.
Afficher plus
APTITUDE A EXERCER L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.
En application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (notamment art. 9 et 10) sur l'architecture, pour la compétence "architecte" les opérateurs économiques devront être inscrits à l’ordre des architectes, et fournir les justificatifs afférents.
Situation économique et financière:
CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisés au cours de trois dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
CAPACITES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.
L’indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de service et de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
L’équipe devra disposer à minima des compétences suivantes : une compétence « constructeur » présentée par une entreprise générale ou par des entrepreneurs groupés ; une compétence « architecture » représentée par un ou plusieurs architectes ; une compétence « études techniques » : OPC et SSI.
Afficher plus
Il est demandé aux candidats de remplir la fiche d’identité entreprise (document à compléter, disponible sur www.achats.nice.aeroport.fr).
En vue de la limitation du nombre de candidats, il est demandé de fournir, pour chacun des membres du groupement :
Une note présentant l’organisation des relations et les éléments rendant l’équipe performante pour réaliser l’opération, l’indication des moyens humains affectés à ce projet qui seront mis en œuvre pour assurer le suivi permanent des études, des travaux et plus particulièrement le temps de présence sur le chantier.
Afficher plus
Un tableau indiquant la composition détaillée des différents membres de l’équipe, avec qualité/compétences, raison sociale, n°tel. Ce tableau sera accompagné du CV de chacun des membres de l’équipe, de l’attestation de l’inscription à l’ordre des architectes, des certificats de qualifications professionnelles.
Afficher plus
Références (au minimum 5 références par compétence) de moins de 7 ans (travaux réceptionnés ou en cours entre 2016 et 2023) de l’entreprise mandataire, de l’architecte et du bureau d’études techniques en lien avec l’objet du marché et de niveau de complexité technique équivalente. Chaque référence est à transmettre sous format A3 couleur (format numérique PDF) et faisant apparaître impérativement :
Afficher plus
L’année de réalisation, Le maître d’ouvrage avec indication des n° de contact, la surface de l’opération, le coût des travaux, la composition de l’équipe de Maîtrise d’œuvre, le type de missions effectuées par l’intervenant, les visuels de la réalisation.
Afficher plus
Pour ce qui concerne les références de l’architecte, les indications ci-dessous accompagnées par les photos et éléments graphiques couleur.
DEMARCHE QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT
Système de management certifié (ISO 9001)
Note de prise en compte de la qualité, sécurité, environnement
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Des certificats de qualification professionnelle établis des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Les certificats listés ci-dessous sont uniquement souhaités et non obligatoires.
Afficher plus
• OPQIBI 0331 : direction de l’exécution des travaux
• OPQIBI 1422 : Ingénierie en courants faibles complexes
• OPQIBI 1420 : Ingénierie en électricité complexe
• OPQIBI 1322 : Ingénierie en génie climatique courant
• OPQIBI 1414 : Étude de systèmes complexes de sécurité incendie
• QUALIBAT 4132 : Plaques de plâtre (technicité confirmée)
• QUALIBAT 4312 : Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois
• QUALIBAT 5112 : Installation de plomberie sanitaire pour des bâtiments sans surpresseur supérieurs 1000 m²
• QUALIBAT 5252 : Installation de distribution de chauffage ou de rafraîchissement avec centrale de traitement d’air
• QUALIBAT 6612 : Fourniture et pose de plafonds modulaires (technicité confirmée)
• QUALIFELEC MGTI : Installations électriques moyens gros tertiaire industrie
• QUALIFELEC CFMGTI : Courants faibles moyen gros tertiaire industrie
Liste et brève description des règles et critères:
CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES :
L’entité adjudicatrice établit des critères objectifs de limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre.
Réduction du nombre de candidats : Oui.
Nombre maximum de candidats : 3
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES PRESENTEES PAR LES CANDIDATS SELECTIONNES :
Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères détaillés dans la lettre de consultation transmise aux candidats sélectionnés et admis à présenter une offre.
Prime : les candidats ayant remis les éléments demandés et retenus pour déposer une offre recevront une prime d'un montant de 6 500,00 € Euros HT (par groupement). Si à l’issue de l’analyse, les offres sont incomplètes ou non conformes, il pourra être décidé de réduire ou supprimer le montant de la prime.
Afficher plus
Pour l’attributaire du marché, cette prime viendra en déduction du montant du marché.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE – ECONOMIQUE – FINANCIER :
Forme de prix : prix forfaitaire.
Garanties financières : garantie à première demande pour toute demande d’avance forfaitaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.
Modalités de paiement : Le paiement s’effectuera par virement bancaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Modalités de financement : financement sur fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Forme juridique que devra revêtir le groupement : la forme souhaitée par l’entité adjudicatrice est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l’entité adjudicatrice. Le mandataire du groupement devra être l'entreprise de travaux. L’entité adjudicatrice interdit que l’architecte d’intérieur et l’entreprise de travaux mandataire soient présents dans plusieurs groupements.
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
1) Qualification et qualité du groupement (40%)
• Pertinence de la composition de l’équipe et qualité du dispositif organisationnel du groupement (répartition des missions au sein du groupement et son organisation, outils) – (10%) rubrique 6.5 du présent avis
• Qualité des moyens humains et notamment des capacités professionnelles et techniques des intervenants au regard de leurs diplômes et certificats de qualification et leur adéquation au regard de la nature du projet envisagé ainsi qu’au regard des CV transmis (20%) - rubrique 6.4 du présent avis
Afficher plus
• Capacités économiques et financières du groupement et leur adéquation au regard de la nature du projet envisagé (10%) rubrique 6.3 du présent avis
2) Qualité et pertinence des références présentées par compétence au regard du projet envisagé, appréciées au regard des documents visés à la rubrique 6.5 du présent avis – (50%).
• Références (au minimum 5 références) de moins de 7 ans (travaux réceptionnés ou en cours entre 2016 et 2023)…
… de l’entreprise mandataire en lien avec l’objet du marché et de niveau de complexité technique équivalente (20%)
… de l’architecte en lien avec l’objet du marché et de niveau de complexité technique équivalente (20%)
… du bureau d’études techniques en lien avec l’objet du marché et de niveau de complexité technique équivalente (10%)
3) Démarche Qualité Sécurité et environnement appréciée au regard des documents visés à la rubrique 6.6 du présent avis.(10%)
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Département Achats
URL des documents: https://achats.nice.aeroport.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires
PERSONNE A JOINDRE EN CAS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS PAR MAIL :achats@cote-azur.aeroport.fr ou directement sur la plateforme “AIR ACHATS” en vous connectant à votre compte.
PROCEDURE :
Mode de passation : procédure adaptée restreinte passée en application des articles L2123-1 1°, L2171-2, R2123-1 1°, R2123-4, R2123-5, R 2142-15, R2142-16 et R2171-1 du code de la commande publique.
Publications antérieures relatives à la même consultation : néant.
Technique d’achat : sans objet.
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Possibilité d’attribution sans négociation : l’entité adjudicatrice se réserve la possibilité de négocier les offres remises.
MODALITES ADMINISTRATIVES :
Les candidats retenus seront informés de la disponibilité des dossiers de consultation à l’issue de la phase de sélection des candidatures.
Retrait du dossier :
Les dossiers devront être retirés sur notre plateforme AIR ACHATS après inscription gratuite sur https://achats.nice.aeroport.fr/
Remise des candidatures :
Modalités d’ouverture : les séances d’ouverture des offres ne sont pas publiques.
Lieux de dépôt des propositions :
Les dossiers doivent être déposés sur notre plateforme AIR ACHATS après inscription gratuite sur https://achats.nice.aeroport.fr/
Dématérialisation des procédures : la transmission des offres par voie électronique est obligatoire.
ATTENTION :
Conformément à l’article R2132-7 du code de la commande publique, la proposition doit obligatoirement être déposée de manière dématérialisée sur notre plateforme “AIR ACHATS”.
Vous pouvez disposer gratuitement d’un compte sur la plateforme “AIR ACHATS”: https://achats.nice.aeroport.fr/
Copie de sauvegarde (non obligatoire)
Une copie de sauvegarde peut être envoyée conformément aux dispositions de l’article R2131-11 du code susvisé.
La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde », le numéro et l’intitulé de la consultation et le nom du candidat auxquels elle se rapporte.
Cette copie doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres :
- Soit déposée contre remise de récépissé à AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR - Département Achats - Bâtiment B1 – 6ème étage- Accès par la rue Coste Bellonte - AEROPORT NICE COTE D’AZUR (Réception du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00)
- Soit adressée par voie postale : AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR – Bâtiment B1 – 6ème étage- Rue Coste Bellonte B.P 3331 – 06206 Nice Cedex 3.
Présentation des candidatures :
· Les dossiers seront impérativement rédigés en langue française. Ils comporteront toutes les pièces listées ci-après.
· Les propositions devront impérativement être parvenues avant les dates et heures limites indiquées sur la plateforme “AIR ACHATS”.
Visite obligatoire : non
DOCUMENT UNIQUE DE MARCHE EUROPEEN (DUME) :
Selon les dispositions de l’article R2143-4 du code susvisé, l’Aéroports de la Côte d’Azur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des renseignements mentionnés à l’article R2143-3 du code.
Afficher plus
Dans ce cas, il est précisé que Aéroports de la Côte d’Azur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le DUME qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6 Rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491155050 📞
Adresse Internet: www.nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille peut être saisi, en référé, des recours prévus par l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.
Source: OJS 2023/S 075-225373 (2023-04-12)
Informations complémentaires (2023-04-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-21 📅
Date limite de soumission: 2023-05-19 📅
Date de publication: 2023-04-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 082-247227
Se réfère à l'avis: 2023/S 075-225373
Numéro JO-S: 82
Source: OJS 2023/S 082-247227 (2023-04-21)
Informations complémentaires (2023-05-17)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-05-17 📅
Date limite de soumission: 2023-05-24 📅
Date de publication: 2023-05-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 097-305270
Numéro JO-S: 97
Source: OJS 2023/S 097-305270 (2023-05-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de restructuration Travaux de réfection