le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton Macé.Les travaux consistent notamment à :-Installation de chantier,-travaux préparatoires, démolitions, déposes et évacuation-reprise complète du ponton (palplanches, couronnement Ba et dallage Ba)-Habillage esthétique du ponton
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-09-19.
L'appel d'offres a été publié le 2022-08-18.
Objet Champ d'application du marché
Titre: travaux pour la réhabilitation du ponton Macé
20220709
Produits/services: Ouvrages maritimes📦
Brève description:
“le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton Macé.Les...”
Brève description
le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton Macé.Les travaux consistent notamment à :-Installation de chantier,-travaux préparatoires, démolitions, déposes et évacuation-reprise complète du ponton (palplanches, couronnement Ba et dallage Ba)-Habillage esthétique du ponton
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Ouvrages maritimes📦
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: ponton Macé 06400 - cannes
Description du marché:
“le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton Macé.Les...”
Description du marché
le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton Macé.Les travaux consistent notamment à :-Installation de chantier,-travaux préparatoires, démolitions, déposes et évacuation-reprise complète du ponton (palplanches, couronnement Ba et dallage Ba)-Habillage esthétique du ponton
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de coût (nom): Prix des prestations au regard de l'acte d'engagement
Critère de coût (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 5
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.- Fntp no 1132 " Ouvrages de technicité courante en milieu maritime ou fluvial " ou équivalent- fntp no 1431 " Battage depuis la berge en site maritime ou fluvial " ou équivalent- les justificatifs des qualifications requises pour la plongée (classes I ou Ii minimum) ainsi que les aptitudes médicales à jour des plongeurs.- Certification hyperbare de l'entreprise réalisant des travaux hyperbares, définie par l'arrêté du 29 septembre 2017
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution sans dépasser le...”
Conditions d'exécution du contrat
l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai maximum fixé.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges.- Le règlement des dépenses :par mandat administratif suivi d'un virement- taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la Bce à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros- les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel- financement sur fonds propres- avance de 20% dans les conditions du contrat- gapd ou retenue de garantie de 5%- prix unitaires révisables à chaque situation
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-09-19
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-09-19
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): mairie de Cannes
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ -Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des fleurs, Cs 611039
Commune postale: Nice
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des fleurs, Cs 611039
Commune postale: Nice
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr📧
Source: OJS 2022/S 161-457894 (2022-08-18)