travaux de restructuration et extension du collège de Bischwiller - lots 04 à 26
à titre indicatif, les travaux commenceront vers le 01/07/2022 et se termineront vers le 31/10/2024.
La durée de la période de préparation de chacun des lots est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service préalable prescrivant d'en commencer la réalisation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 28 mois de travaux à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du ou des premier(s) lot(s).
le délai limite d'affermissement de la tranche optionnelle du lot 20, à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme, est le 31/10/2024.
La tranche optionnelle sera affermie par un ordre de service
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-04-04.
L'appel d'offres a été publié le 2022-03-02.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de restructuration et extension du collège de Bischwiller - lots 04 à 26
21000484”
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Brève description:
“travaux de restructuration et extension du collège de Bischwiller - lots 04 à 26
à titre indicatif, les travaux commenceront vers le 01/07/2022 et se...”
Brève description
travaux de restructuration et extension du collège de Bischwiller - lots 04 à 26
à titre indicatif, les travaux commenceront vers le 01/07/2022 et se termineront vers le 31/10/2024.
La durée de la période de préparation de chacun des lots est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service préalable prescrivant d'en commencer la réalisation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 28 mois de travaux à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du ou des premier(s) lot(s).
le délai limite d'affermissement de la tranche optionnelle du lot 20, à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme, est le 31/10/2024.
La tranche optionnelle sera affermie par un ordre de service
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 6 104 918 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: terrassements - démolitions structurelles - gros-Oeuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Lieu d'exécution: Bas-Rhin🏙️
Description du marché: terrassements - démolitions structurelles - gros-Oeuvre
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 150 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 29
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: structures Bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Ouvrages en bois📦
Description du marché: structures Bois
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 431 834 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: etanchéité - zinguerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: etanchéité - zinguerie
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 448 000 💰
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiseries extérieures aluminium - bois-aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Description du marché: menuiseries extérieures aluminium - bois-aluminium
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 386 500 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: occultations - bSO - protections
Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de stores📦
Description du marché: occultations - bSO - protections
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 75 000 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: métallerie - serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: métallerie - serrurerie
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 136 580 💰
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: echafaudages
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Description du marché: echafaudages
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 39 600 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: isolation Thermique par l'extérieur
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦
Description du marché: isolation Thermique par l'extérieur
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 291 640 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: cloisons - doublages - faux-Plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché: cloisons - doublages - faux-Plafonds
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 432 400 💰
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiseries intérieures - agencement
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: menuiseries intérieures - agencement
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 381 000 💰
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: chapes
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de chape📦
Description du marché: chapes
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 48 000 💰
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: revêtements de sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché: revêtements de sols souples
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 231 800 💰
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: carrelage - faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Description du marché: carrelage - faïence
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 53 700 💰
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: peinture
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 111 295 💰
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: nettoyage de mise en service
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Services de nettoyage de bâtiments📦
Description du marché: nettoyage de mise en service
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 24 000 💰
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: ascenseurs
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 52 500 💰
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: chauffage - ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 20
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“tranche ferme : Chauffage - ventilation
Tranche optionnelle no1 : Chaufferie provisoire” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 533 099 💰
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: tranche optionnelle no1 : Chaufferie provisoire
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: plomberie - sanitaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 21
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: plomberie - sanitaire
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 281 092 💰
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricité Courants Forts et Faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 22
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: electricité Courants Forts et Faibles
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 726 768 💰
2️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: signalétique
Titre
Numéro d'identification du lot: 23
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de panneaux de signalisation📦
Description du marché: signalétique
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 14 100 💰
2️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: equipement de salles de sciences
Titre
Numéro d'identification du lot: 25
Description
Description du marché: equipement de salles de sciences
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 16 000 💰
2️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: aménagements extérieurs- plantations - mobiliers
Titre
Numéro d'identification du lot: 26
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: aménagements extérieurs- plantations - mobiliers
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 217 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“dume ou Formulaire Dc1 ou équivalent : Lettre de candidature - habilitation du mandataire par sescotraitants” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“dume ou Formulaire Dc2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou dumembre du groupement” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration de chiffre d'affaires : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration de chiffre d'affaires : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.
- Attestation d'assurance : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d'insertion sociale et professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les...”
Conditions d'exécution du contrat
dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d'insertion sociale et professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de l'article L2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges une condition d'exécution relative à l'insertion professionnelle des publics en difficulté.
le titulaire devra réaliser une action d'insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.
dans ce cadre, le titulaire s'engage à réaliser le nombre d'heures d'insertion porté à l'acte d'engagement
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-04-04
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2022-04-04
14:00 📅
“les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché.
Les candidats sont priés de s'inscrire par mail aux adresses...”
les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché.
Les candidats sont priés de s'inscrire par mail aux adresses suivantes :
- a.wehner@larche-metzger.fr et contact@larche-metzger.fr
- anne.turin@alsace.eu
La visite de site aura lieu le 16 mars 2022 à 14 heures.
à l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre.
les lots, ci-après, on fait l'objet d'une consultation conformément à l'article R. 2123-1 2° du Code de la Commande Publique. Il sont en cours d'analyse.
- lot 01 : Installation de bâtiments modulaires
- lot 02 : Désamiantage
- Lot 03 : Démolition - curage
- lot 27 : Réseaux divers
la proposition de variante libre n'est pas autorisée.
Les lots de consultation suivants comportent une ou plusieurs variantes imposées (ex-pse) définies dans le CCTP, la réponse à ces variantes est obligatoire :
Lot n 06 - etanchéité / zinguerie :
- Variante imposée no1 : Etanchéité bi-couche
- variante imposée no2 : Végétalisation toiture
lot n 26 - aménagements extérieurs, plantations et mobiliers
- variante imposée no1 : Enrobé avec liant végétal
- variante imposée no2 : Aménagement complémentaire cour nord
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Strasbourg (Ta)
Adresse postale: 31 avenue de la Paix - bp1038f
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323📞
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr📧 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel (Cja,Art. L....”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel (Cja,Art. L. 551-1 et s.) ; référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et s.) ; recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence " Tarn-Et-Garonne " dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. Référé contractuel par toute personne ayant un intérêt à agirdans les 31 jours suivant la publication d'un avis d'attribution ou à défaut, dans les 6 mois suivant la notification du marché. Recours indemnitairedans le délai de déchéance quadriennale, après demande préalable au pouvoir adjudicateur. Organe chargé des procédures de médiation en casde différends ou litiges sur la passation des marchés : TA Strasbourg (article L.211-4 Code de justice administrative), cf. Adresse supra
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 046-118372 (2022-03-02)