Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela- Lots 1 à 4
SPL Lyon Part Dieu
La présente consultation concerne une opération d'aménagement de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela, un espace vert créé en 2005 par l'Atelier Ruelle et situé à Lyon 3eme.
Elle comprend des travaux de VRD, d'espaces verts, de béton, d'éclairage public et de SLT.
Le délai de réception des offres était de 2022-05-13. L'appel d'offres a été publié le 2022-04-08.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • ADG Energy
- • Chazal SAS
- • Deal hydraulique
- • EHTP SAS
- • Guintoli SAS
- • Siorat Sas
- • Sols Confluence
- • Terideal Segex Energies
- • Terideal tarvel
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts › Travaux d'aménagement paysager de parcs
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
- • Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation › Installation de matériel de signalisation
- • Travaux de bétonnage › Travaux de mise en œuvre de béton non armé
- • Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes › Travaux de revêtement divers
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Équipement de contrôle, de sécurité, de signalisation et d'éclairage › Éclairage public
- • Rhône-Alpes › Rhône
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-04-08 | Avis de marché |
| 2022-05-09 | Informations complémentaires |
| 2022-05-13 | Informations complémentaires |
| 2022-09-30 | Avis d'attribution de marché |
| 2025-07-17 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2022-04-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Numéro de référence: 22001-MA
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux d'aménagement paysager de parcs 📦
Travaux de mise en œuvre de béton non armé 📦
Éclairage public 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Lyon Part Dieu
Adresse postale: 184 Cours Lafayette
Code postal: 69003
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.lyon-partdieu.com/ 🌏
Courrier électronique: mmonaco@lyon-partdieu.com 📧
Téléphone: +33 0428000591 📞
URL des documents: http://lyon-partdieu.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://lyon-partdieu.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-04-08 📅
Date limite de soumission: 2022-05-13 📅
Date de publication: 2022-04-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 073-194084
Numéro JO-S: 73
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 1 - VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de voirie et de réseaux divers
Durée de l'accord: 20 mois
Intitulé du lot: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 2 - Espaces verts
Numéro du lot: 2
Brève description:
Durée de l'accord: 56 mois
Intitulé du lot: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 3 - Béton
Numéro du lot: 3
Brève description:
Numéro du lot: 4
Brève description:
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-05-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Lieu: SPL Lyon Part-Dieu, 184 cours Lafayette à Lyon 3eme
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 80537661300024
Autre type de pouvoir adjudicateur: Personne morale de droit privé
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://lyon-partdieu.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://lyon-partdieu.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2022/S 073-194084 (2022-04-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Numéro de référence: 22001-MA
Brève description:
La présente consultation concerne une opération d'aménagement de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela, un espace vert créé en 2005 par l'Atelier Ruelle et situé à Lyon 3eme.
Elle comprend des travaux de VRD, d'espaces verts, de béton, d'éclairage public et de SLT.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux d'aménagement paysager de parcs 📦
Travaux de mise en œuvre de béton non armé 📦
Éclairage public 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Lyon Part Dieu
Adresse postale: 184 Cours Lafayette
Code postal: 69003
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.lyon-partdieu.com/ 🌏
Courrier électronique: mmonaco@lyon-partdieu.com 📧
Téléphone: +33 0428000591 📞
URL des documents: http://lyon-partdieu.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://lyon-partdieu.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-04-08 📅
Date limite de soumission: 2022-05-13 📅
Date de publication: 2022-04-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 073-194084
Numéro JO-S: 73
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne une opération d'aménagement de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela, un espace vert créé en 2005 par l'Atelier Ruelle et situé à Lyon 3eme.
Elle comprend des travaux de VRD, d'espaces verts, de béton, d'éclairage public et de SLT.
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de voirie et de réseaux divers
Durée de l'accord: 20 mois
Intitulé du lot: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 2 - Espaces verts
Numéro du lot: 2
Brève description:
Travaux d'aménagements paysagers divers notamment : fourniture de végétaux, travaux de plantation, fourniture et mise en oeuvre de jeux, fourniture et mise en oeuvre d'une terrasse bois, fourniture et mise en oeuvre d'arrosage, fourniture et mise en oeuvre de revêtement de sols, travaux d'entretien etc.
Afficher plus
Intitulé du lot: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 3 - Béton
Numéro du lot: 3
Brève description:
Travaux de revêtement de sols béton, fourniture et pose de mobilier béton, fourniture et pose d'emmarchements etc.
Intitulé du lot: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 4 - Eclairage/SLT
Numéro du lot: 4
Brève description:
Fourniture et pose d'éléments d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Esplanade Nelson Mandela à Lyon 3eme
Esplanade Nelson Mandela à Lyon 3eme.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
âºDéclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
âºDéclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
⺠Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels : preuve d'une assurance pour les risques professionnels en cours de validité à la date de remise des offres.
Capacité technique et professionnelle:
âºPrésentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
âºDéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
âºCertificats de qualifications professionnelles. Ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
âºLorsque les candidats ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
Afficher plus
?Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin :
Afficher plus
Pour le lot n°1-VRD : Au moins 3 références d'opérations d'aménagement d'espaces publics de plus d'1 hectare, en milieu urbain dense.
Pour le lot n°2- Espaces verts : : Au moins 3 références d'opérations de plantation (avec plantations d'arbres, arbustes et vivaces), dont à minima :
- Une référence d'un parc de plus de 1 ha
- Une référence d'opération de requalification paysagère avec un travail de refonctionnalité des sols
Pour le lot n°3-Béton : Au moins 5 références d'opérations comprenant des revêtements béton qualitatif en espace public dont au moins :
- une aire de glisse,
- une voirie en milieu urbain,
- un terrain de sport.
Pour le lot n°4 -Eclairage/SLT : Au moins 3 références d'opérations d'aménagement d'espace publics en éclairage public, dont une opération d'installation sur caténaires.
Et au moins 2 références pour des travaux de signalisation lumineuse tricolore de même nature et importance en milieu urbain dense.
?Certificats de qualifications professionnelles. Ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat :
Afficher plus
Pour le lot n°1-VRD : Les qualifications suivantes (ou justificatifs équivalents) :
- FNTP 2321,
- FNTP 3421,
- FNTP 3721,
- FNTP 3622,
- FNTP 346,
- FNTP 347.
Pour le lot n°2- Espaces verts : Les qualifications suivantes (ou justificatifs équivalents)
- Aménagement paysagers Spécialisé (P110, P120),
- Terrains de sport en gazon naturel et hybride Spécialisé (P210, P220),
- Arrosage automatique Spécialisé (A510, A520, A510-GC, A520-GC),
- Génie écologique en milieux terrestres Spécialisé (G710),
- Entretien d'aménagements paysagers Spécialisé (E131, E132),
- Elagage Spécialisé (E141, E142),
- Fauchage Spécialisé (E151),
- Aire de jeux.
Pour le lot n°3- Béton : Les qualifications suivantes (ou justificatifs équivalents) :
- FNTP 3431 Chaussées urbaines - Revêtement en béton sous circulation motorisée,
- FNTP 3433 Chaussées urbaines - Bétons décoratifs,
- FNTP 3452 Chaussées urbaines - Pavés et Dalles en béton,
- FNTP 346 Chaussées urbaines - Pose de bordures, chainettes et caniveaux,
- FNTP 347 Chaussées urbaines - Petits ouvrages en maçonnerie,
- FNTP 3611 Travaux particuliers - Traitement technique des surfaces de bétons.
Pour le lot n°4 - Eclairage/SLT : Les qualifications suivantes (ou justificatifs équivalents) :
- FNTP 6413
- QUALIFELEC CF3.
Conditions d'exécution du contrat:
Clauses d'insertion sociale et environnementale précisées dans les documents de la consultation
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-05-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Lieu: SPL Lyon Part-Dieu, 184 cours Lafayette à Lyon 3eme
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 80537661300024
Autre type de pouvoir adjudicateur: Personne morale de droit privé
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://lyon-partdieu.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://lyon-partdieu.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Les voies de recours et les délais sont les suivants :
- avant la signature du contrat : référé précontractuel (article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile) ;
- après la signature du contrat : référé contractuel (article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7.5.2009 - articles 1441-1 et 1441-3 du code de procédure civile)
Informations complémentaires (2022-05-09)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-09 📅
Date limite de soumission: 2022-05-18 📅
Date de publication: 2022-05-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 093-252907
Se réfère à l'avis: 2022/S 073-194084
Numéro JO-S: 93
Source: OJS 2022/S 093-252907 (2022-05-09)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-09 📅
Date limite de soumission: 2022-05-18 📅
Date de publication: 2022-05-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 093-252907
Se réfère à l'avis: 2022/S 073-194084
Numéro JO-S: 93
Source: OJS 2022/S 093-252907 (2022-05-09)
Informations complémentaires (2022-05-13)
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Lyon Part-Dieu
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-13 📅
Date limite de soumission: 2022-06-13 📅
Date de publication: 2022-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 096-264347
Numéro JO-S: 96
Source: OJS 2022/S 096-264347 (2022-05-13)
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Lyon Part-Dieu
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-13 📅
Date limite de soumission: 2022-06-13 📅
Date de publication: 2022-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 096-264347
Numéro JO-S: 96
Source: OJS 2022/S 096-264347 (2022-05-13)
Avis d'attribution de marché (2022-09-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4686114.72 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-30 📅
Date de publication: 2022-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 192-542666
Numéro JO-S: 192
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie d'organisation du candidat pour l'approvisionnement et la réalisation des travaux dans une logique de réduction de l'impact environnemental
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Méthodologie de travail du candidat démontrant la prise en compte des contraintes et interfaces chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Pertinence du mode opératoire du candidat pour l'exécution des travaux sur la centrale de froid DALKIA
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Qualité et organisation des équipes pour la réalisation de chaque phase, études et travaux
Pertinence du programme d'exécution du candidat pour la réalisation des travaux dans le respect des délais
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Méthodologie détaillée en matière de réutilisation des terres dans une logique d'enrichissement des sols existants, d'économie circulaire et de réduction des apports en terres végétales
Méthodologie détaillée en matière d'approvisionnement des végétaux, portant sur les pépinières et les plantations proposées par le candidat, permettant de respecter les contraintes du planning
Méthodologie d'organisation pour la réalisation des travaux faisant apparaître les moyens humains et techniques associés, dans une logique de réduction de l'impact environnemental
Méthodologie détaillée du candidat en matière de réalisation de terrasses bois en espace public
Méthodologie détaillée du candidat en matière de réalisation d'arrosage de parc
Méthodologie d'organisation du candidat pour l'approvisionnement et la réalisation des travaux, dans une logique de réduction de l'impact environnemental
Qualité et organisation des équipes pour la réalisation des travaux en phase études et en phase travaux
Méthodologie détaillée du candidat pour assurer une qualité de résultat (homogénéité, teinte, finitions, matériaux)
Méthodologie détaillée du candidat en matière de réalisation d'une zone de glisse, de mobilier de pièces spéciales et de terrain de sport
Méthodologie d'exécution du candidat pour la réalisation des travaux dans le respect du planning général de l'opération
Méthodologie d'organisation pour l'approvisionnement et la réalisation des travaux, dans une logique de réduction de l'impact environnemental
Qualité des matériaux et matériels
Qualité et organisation des équipes en phase études et en phase travaux
Méthodologie de travail du candidat démontrant la prise en compte des interactions et contraintes chantier
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-09-20 📅
Nom: Guintoli sas
Adresse postale: 29/31, rue des Tâches
Commune postale: Saint-Priest
Code postal: 69800
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Nom: Siorat sas
Commune postale: Saint Priest
Nom: Ehtp sas
Adresse postale: Parc d'Activités de Laurade - BP 47 - Saint-Etienne du Grès
Commune postale: Tarascon
Code postal: 13156
Valeur totale du marché: 1619932.12 EUR 💰
Nom: Chazal sas
Adresse postale: 28 rue Lamartine - CS 80112
Code postal: 69808
Nom: Terideal tarvel
Adresse postale: 4 Boulevard Arago
Commune postale: Wissous
Code postal: 91320
Nom: Terideal segex energies
Adresse postale: 4 boulevard Arago
Nom: Deal hydraulique
Adresse postale: 28 rue Lamartine
Valeur totale du marché: 2143711.05 EUR 💰
Nom: Sols confluence
Adresse postale: ZI Les Plattes 3 - 26 chemin des Ronzières
Commune postale: Vourles
Code postal: 69390
Valeur totale du marché: 425274.65 EUR 💰
Nom: Adg energy
Adresse postale: 5 rue Ampère
Commune postale: Chassieu
Code postal: 69680
Valeur totale du marché: 497196.90 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
4
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2022/S 192-542666 (2022-09-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4686114.72 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-30 📅
Date de publication: 2022-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 192-542666
Numéro JO-S: 192
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie d'organisation du candidat pour l'approvisionnement et la réalisation des travaux dans une logique de réduction de l'impact environnemental
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Méthodologie de travail du candidat démontrant la prise en compte des contraintes et interfaces chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Pertinence du mode opératoire du candidat pour l'exécution des travaux sur la centrale de froid DALKIA
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Qualité et organisation des équipes pour la réalisation de chaque phase, études et travaux
Pertinence du programme d'exécution du candidat pour la réalisation des travaux dans le respect des délais
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Méthodologie détaillée en matière de réutilisation des terres dans une logique d'enrichissement des sols existants, d'économie circulaire et de réduction des apports en terres végétales
Méthodologie détaillée en matière d'approvisionnement des végétaux, portant sur les pépinières et les plantations proposées par le candidat, permettant de respecter les contraintes du planning
Méthodologie d'organisation pour la réalisation des travaux faisant apparaître les moyens humains et techniques associés, dans une logique de réduction de l'impact environnemental
Méthodologie détaillée du candidat en matière de réalisation de terrasses bois en espace public
Méthodologie détaillée du candidat en matière de réalisation d'arrosage de parc
Méthodologie d'organisation du candidat pour l'approvisionnement et la réalisation des travaux, dans une logique de réduction de l'impact environnemental
Qualité et organisation des équipes pour la réalisation des travaux en phase études et en phase travaux
Méthodologie détaillée du candidat pour assurer une qualité de résultat (homogénéité, teinte, finitions, matériaux)
Méthodologie détaillée du candidat en matière de réalisation d'une zone de glisse, de mobilier de pièces spéciales et de terrain de sport
Méthodologie d'exécution du candidat pour la réalisation des travaux dans le respect du planning général de l'opération
Méthodologie d'organisation pour l'approvisionnement et la réalisation des travaux, dans une logique de réduction de l'impact environnemental
Qualité des matériaux et matériels
Qualité et organisation des équipes en phase études et en phase travaux
Méthodologie de travail du candidat démontrant la prise en compte des interactions et contraintes chantier
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-09-20 📅
Nom: Guintoli sas
Adresse postale: 29/31, rue des Tâches
Commune postale: Saint-Priest
Code postal: 69800
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Nom: Siorat sas
Commune postale: Saint Priest
Nom: Ehtp sas
Adresse postale: Parc d'Activités de Laurade - BP 47 - Saint-Etienne du Grès
Commune postale: Tarascon
Code postal: 13156
Valeur totale du marché: 1619932.12 EUR 💰
Nom: Chazal sas
Adresse postale: 28 rue Lamartine - CS 80112
Code postal: 69808
Nom: Terideal tarvel
Adresse postale: 4 Boulevard Arago
Commune postale: Wissous
Code postal: 91320
Nom: Terideal segex energies
Adresse postale: 4 boulevard Arago
Nom: Deal hydraulique
Adresse postale: 28 rue Lamartine
Valeur totale du marché: 2143711.05 EUR 💰
Nom: Sols confluence
Adresse postale: ZI Les Plattes 3 - 26 chemin des Ronzières
Commune postale: Vourles
Code postal: 69390
Valeur totale du marché: 425274.65 EUR 💰
Nom: Adg energy
Adresse postale: 5 rue Ampère
Commune postale: Chassieu
Code postal: 69680
Valeur totale du marché: 497196.90 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
4
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Les voies de recours et les délais sont les suivants : - avant la signature du contrat : référé précontractuel (article deux de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - articles L. 1441-1 et L. 1441-2 du code de procédure civile) ; - après la signature du contrat : référé contractuel (article onze de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 - articles L. 1441-1 et L.1441-3 du code de procédure civile).
Afficher plus
Nom: Tribunal judiciaire de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2022/S 192-542666 (2022-09-30)
Avis d'attribution de marché (2025-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela- Lots 1 à 4
Numéro de référence:
Brève description:
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager 📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 4686114.72 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 1 - VRD
Description du marché: Travaux de voirie et de réseaux divers
Produits/services supplémentaires: Adresse postale: Esplanade Nelson Mandela
Code postal: 69003
Ville: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Rhône 🏙️
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 2 - Espaces verts
Description du marché:
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 3 - Béton
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 4 - Eclairage/SLT
Description du marché:
Numéro d'identification du lot:
Procédure
Type de procédure
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot:
Numéro de contrat:
Date de conclusion du contrat: 2022-09-20 📅
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 1 - VRD
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 1619932.12 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Chef de file du soumissionnaire ✅
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité ✅
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅
Nom et adresse du contractant
Nom: Guintoli sas
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 29/31, rue des Tâches
Code postal: 69800
Commune postale: Saint-Priest
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Nom: Siorat sas
Numéro d'enregistrement national:
Commune postale: Saint Priest
Nom: Ehtp sas
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Parc d'Activités de Laurade - BP 47 - Saint-Etienne du Grès
Code postal: 13156
Commune postale: Tarascon
2️⃣
Numéro d'identification du lot:
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 2143711.05 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Chazal sas
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 28 rue Lamartine - CS 80112
Code postal: 69808
Nom: Terideal tarvel
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 4 Boulevard Arago
Code postal: 91320
Commune postale: Wissous
Nom: Terideal segex energies
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 4 boulevard Arago
Nom: Deal hydraulique
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 28 rue Lamartine
3️⃣
Numéro d'identification du lot:
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 425274.65 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Sols confluence
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: ZI Les Plattes 3 - 26 chemin des Ronzières
Code postal: 69390
Commune postale: Vourles
4️⃣
Numéro d'identification du lot:
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 497196.90 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Informations sur la sous-traitance
La valeur de la sous-traitance est connue ✅
Description: Travaux de signalisation lumineuse tricolore- études et mise en oeuvre
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: 41772.77 EUR 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: Travaux de signalisation lumineuse tricolore- études et mise en oeuvre
Nom et adresse du contractant
Nom: Adg energy
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 5 rue Ampère
Code postal: 69680
Commune postale: Chassieu
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: SPL Lyon Part Dieu
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 184 Cours Lafayette
Code postal: 69003
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marches@lyon-partdieu.com 📧
Téléphone: +33 0428000591 📞
URL: http://www.lyon-partdieu.com/ 🌏
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Numéro d'enregistrement national:
Région: Rhône 🏙️
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Changements
Autres informations complémentaires
Nouvelle valeur
Texte:
Source: OJS 2025/S 137-473922 (2025-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela- Lots 1 à 4
Numéro de référence:
22001-MA
Brève description:
La présente consultation concerne une opération d'aménagement de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela, un espace vert créé en 2005 par l'Atelier Ruelle et situé à Lyon 3eme. Elle comprend des travaux de VRD, d'espaces verts, de béton, d'éclairage public et de SLT.
Afficher plus
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager 📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 4686114.72 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣
Identifiant interne:
22001-MA/L1
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 1 - VRD
Description du marché: Travaux de voirie et de réseaux divers
Produits/services supplémentaires: Adresse postale: Esplanade Nelson Mandela
Code postal: 69003
Ville: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Rhône 🏙️
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
22001-MA/L2
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 2 - Espaces verts
Description du marché:
Travaux d'aménagements paysagers divers notamment : fourniture de végétaux, travaux de plantation, fourniture et mise en oeuvre de jeux, fourniture et mise en oeuvre d'une terrasse bois, fourniture et mise en oeuvre d'arrosage, fourniture et mise en oeuvre de revêtement de sols, travaux d'entretien etc.
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne:
22001-MA/L3
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 3 - Béton
Description du marché:
Travaux de revêtement de sols béton, fourniture et pose de mobilier béton, fourniture et pose d'emmarchements etc.
Produits/services supplémentaires: Travaux de mise en œuvre de béton non armé
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne:
22001-MA/L4
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 4 - Eclairage/SLT
Description du marché:
Fourniture et pose d'éléments d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
Procédure
Type de procédure
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Numéro de contrat:
22001-1
Date de conclusion du contrat: 2022-09-20 📅
Titre: Travaux de requalification et d'extension de l'esplanade Nelson Mandela - Lot 1 - VRD
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 1619932.12 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
OFFRE_Guintoli
Chef de file du soumissionnaire ✅
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0001
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité ✅
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅
Nom et adresse du contractant
Nom: Guintoli sas
Numéro d'enregistrement national:
447 754 086 00034
Adresse postale: 29/31, rue des Tâches
Code postal: 69800
Commune postale: Saint-Priest
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Nom: Siorat sas
Numéro d'enregistrement national:
676 820 137 00427
Commune postale: Saint Priest
Nom: Ehtp sas
Numéro d'enregistrement national:
439 987 405 00081
Adresse postale: Parc d'Activités de Laurade - BP 47 - Saint-Etienne du Grès
Code postal: 13156
Commune postale: Tarascon
2️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 2143711.05 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
OFFRE_Gpt_Chazal
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0002
Nom et adresse du contractant
Nom: Chazal sas
Numéro d'enregistrement national:
325 040 954 00043
Adresse postale: 28 rue Lamartine - CS 80112
Code postal: 69808
Nom: Terideal tarvel
Numéro d'enregistrement national:
410 344 923 00124
Adresse postale: 4 Boulevard Arago
Code postal: 91320
Commune postale: Wissous
Nom: Terideal segex energies
Numéro d'enregistrement national:
788 056 463 00052
Adresse postale: 4 boulevard Arago
Nom: Deal hydraulique
Numéro d'enregistrement national:
799 068 440 00012
Adresse postale: 28 rue Lamartine
3️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 425274.65 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
OFFRE_Sols_Confluence
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0003
Nom et adresse du contractant
Nom: Sols confluence
Numéro d'enregistrement national:
45075769500041
Adresse postale: ZI Les Plattes 3 - 26 chemin des Ronzières
Code postal: 69390
Commune postale: Vourles
4️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 497196.90 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
OFFRE_ADG
Informations sur la sous-traitance
La valeur de la sous-traitance est connue ✅
Description: Travaux de signalisation lumineuse tricolore- études et mise en oeuvre
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0004
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: 41772.77 EUR 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: Travaux de signalisation lumineuse tricolore- études et mise en oeuvre
Nom et adresse du contractant
Nom: Adg energy
Numéro d'enregistrement national:
840 314 546 00028
Adresse postale: 5 rue Ampère
Code postal: 69680
Commune postale: Chassieu
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: SPL Lyon Part Dieu
Numéro d'enregistrement national:
80537661300024
Adresse postale: 184 Cours Lafayette
Code postal: 69003
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marches@lyon-partdieu.com 📧
Téléphone: +33 0428000591 📞
URL: http://www.lyon-partdieu.com/ 🌏
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Numéro d'enregistrement national:
17690111400403
Région: Rhône 🏙️
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Les voies de recours et les délais sont les suivants : - avant la signature du contrat : référé précontractuel (article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile) ;
- après la signature du contrat : référé contractuel (article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7.5.2009 - articles 1441-1 et 1441-3 du code de procédure civile)
Afficher plus
Changements
Autres informations complémentaires
Prestations devenues nécessaires et non prévues initialement en vertu des articles R2194-2 du Code de la Commande Publique, selon les précisions apportées dans l'EXE10.
Principale raison du changement: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Nouvelle valeur
Texte:
Le projet de requalification et extension de l'Esplanade Nelson Mandela a été concerné par une double reprise d'étude permettant de répondre aux demandes d'adaptations du projet suivantes en deux temps :
- Dans un premier temps, le réexamen du projet paysager à travers la remise en question de la palette végétale initiale et la conservation des arbres existants. L'évolution de la doctrine de l'arbre sur le territoire métropolitain et lyonnais a conduit à un réexamen du projet paysager du parc Mandela sous deux aspects principaux : la remise en question de la palette végétale initiale et un changement de stratégie concernant l'abattage des arbres. Ces deux demandes vont dans le sens d'un projet paysager plus respectueux de son environnement, plus favorable au développement de la biodiversité et générateur de fraicheur et d'aménités pour le quartier. Une majeure partie des prix nouveaux liés à cette reprise d'étude a été actée dans l'avenant 2.
- Dans un second temps, l'intégration du nouveau programme des mobilités à la Part-Dieu qui suppose un élargissement de l'avenue Félix Faure de + 10 mètres pour accueillir la plateforme BHNS " Part-Dieu - Sept Chemins " et ses deux quais attenants, une voie de circulation véhicules légers et une piste cyclable à double-sens permettant de relier les voies lyonnaises n°2 et 10. Pour ces dernières, il a effectivement été mis en évidence l'augmentation des flux vélos sur cette portion : en moyenne, ce sont plus de 10 000 vélos par jour qui pourraient traverser le parc à l'horizon 2030. Cette adaptation fait l'objet du présent avenant 3.
En conséquence, le planning et le phasage des travaux ont été adaptés au sein de l'avenant n°1. Initialement réalisée d'un seul tenant, l'opération de travaux est désormais découpée en trois zones, Pointe Nord, Parc et Félix Faure.
Conformément à l'avenant n°1, chacune de ces trois zones fait l'objet :
- D'une période de préparation spécifique,
- De délais d'exécution travaux propres et définis par voie d'OS à l'issue des périodes de préparation,
- De réceptions partielles à mesure de l'avancée des…
… travaux.
Le secteur de la pointe nord n'est pas concerné par la reprise d'étude décrite précédemment et les différents OS d'ajournement de chantier. Les prix nouveaux liés à ce secteur ont été entérinés et rendus contractuels dans le cadre de l'avenant n°2.
Le secteur du parc a fait l'objet d'une reprise d'étude entre janvier 2023 et novembre 2023 (études de faisabilité, PRO, mise à jour du DCE...). Les demandes de rémunération complémentaires, liées aux ajournements de chantier consécutifs, ainsi que les prix nouveaux engendrés par la reprise d'étude ont été entérinés et rendus contractuels par voie d'avenant (avenant n°2).
La reprise d'étude liée au secteur de l'avenue Félix Faure est l'objet de l'avenant n°3.
L'avenant 3 tient également compte des prestations supplémentaires liées à la gestion des interfaces, la coactivité chantier et les raccords précis et esthétiques à effectuer avec l'espace public aménagé par le SYTRAL de part et d'autre du parc Mandela.
Initialement, la centralité du parc Mandela était traitée à la façon d'une large place minérale pouvant accueillir de multiples usages (kiosque, boulodrome, foodtrucks, mobiliers d'assise...). Cette esplanade centrale, traitée majoritairement en stabilisé, était traversée en son sein par l'avenue Félix Faure dont le profil de voirie était maintenu à l'identique (10 mètres environ). Le projet initial prévoyait une simple réfection en béton des voies de circulation pour accueillir les flux suivants : bus classiques, véhicules légers et cycles dans une voie partagée avec les véhicules et les transports en commun.
L'intégration du nouveau programme des mobilités de la Métropole et du SYTRAL a engendré une refonte importante du projet. Le profil de voirie a été élargi significativement, afin d'accueillir les nouveaux flux suivants du Nord au Sud :
- une piste cyclable bidirectionnelle isolée et séparée du reste de la circulation,
- un premier quai/trottoir permettant la desserte du BHNS et la circulation des piétons,
- une plateforme BHNS bidirectionnelle en site propre,
- un second quai BHNS faisant aussi office de noue végétale sur la moitié de son linéaire, une voie dédiée à la circulation (un seul sens de circulation maintenu)
- et enfin un cheminement piéton généreux et proche dans ses dimensions aux promenades aménagées dans le cadre du parc.
Cet élargissement a eu pour incidence principale la suppression de la place centrale traitée en stabilisé et son remplacement par des espaces verts sur ses deux pourtours Nord et Sud.
Les évolutions de projet décrites ci-dessus emportent la suppression d'un certain nombre de prix inclus au marché car devenus inadaptés par rapport au nouvel aménagement prévu.
Pour ce lot spécifiquement, il s'agit surtout d'adaptations liées aux créations de réseaux supplémentaires et nécessaires pour répondre aux nouvelles fonctionnalités induites par la reprise d'étude ainsi que des adaptations techniques liées à l'évolution des revêtements de sol vis-à-vis des usages attendus à terme.
D'autres adaptations techniques sont aussi intégrées pour répondre aux modifications de planning et de phasage.
Montant de l'avenant n°3 : 193 660eurosHT soit +11,
… travaux.
D'autres modifications générées par des causes extérieures à ces deux reprises d'études sont intégrées dans le présent avenant. Ces modifications sont présentées en fonction du secteur concerné du projet (Pointe Nord, Parc et Avenue Félix Faure). Il s'agit notamment de la prise en compte d'aléas de chantier et de demandes des futurs gestionnaires du parc.
Le secteur de la pointe nord n'est pas concerné par la reprise d'étude décrite précédemment et les différents OS d'ajournement de chantier. Les prix nouveaux liés à ce secteur ont été entérinés et rendus contractuels dans le cadre de l'avenant n°2.
Le secteur du parc a fait l'objet d'une reprise d'étude entre janvier 2023 et novembre 2023 (études de faisabilité, PRO, mise à jour du DCE...). Les demandes de rémunération complémentaires, liées aux ajournements de chantier consécutifs, ainsi que les prix nouveaux engendrés par la reprise d'étude ont été entérinés et rendus contractuels par voie d'avenant (avenant n°2).
Toutefois, au cours de l'exécution des travaux, de nouvelles modifications de projet ont été nécessaires et doivent être intégrées au sein de l'avenant 3. Ces évolutions sont liées :
- à des demandes complémentaires des services gestionnaires, intervenues postérieurement aux études,
- ou à des adaptations de projet rendues nécessaires pour palier à différents aléas chantier.
A l'inverse, certaines prestations devenues inadéquates par rapport au projet d'aménagement post reprise d'étude sont supprimées. L'avenant n°3 identifie les prestations supprimées ainsi que les moins-values associées.
Enfin, la reprise d'étude liée au secteur de l'avenue Félix Faure est l'objet de l'avenant n°3.
L'avenant 3 tient également compte des prestations supplémentaires liées à la gestion des interfaces, la coactivité chantier et les raccords précis et esthétiques à effectuer avec l'espace public aménagé par le SYTRAL de part et d'autre du parc Mandela.
Initialement, la centralité du parc Mandela était traitée à la façon d'une large place minérale pouvant accueillir de multiples usages (kiosque, boulodrome, foodtrucks, mobiliers d'assise...). Cette esplanade centrale, traitée majoritairement en stabilisé, était traversée en son sein par l'avenue Félix Faure dont le profil de voirie était maintenu à l'identique (10 mètres environ). Le projet initial prévoyait une simple réfection en béton des voies de circulation pour accueillir les flux suivants : bus classiques, véhicules légers et cycles dans une voie partagée avec les véhicules et les transports en commun.
L'intégration du nouveau programme des mobilités de la Métropole et du SYTRAL a engendré une refonte importante du projet. Le profil de voirie a été élargi significativement, afin d'accueillir les nouveaux flux suivants du Nord au Sud :
- une piste cyclable bidirectionnelle isolée et séparée du reste de la circulation,
- un premier quai/trottoir permettant la desserte du BHNS et la circulation des piétons,
- une plateforme BHNS bidirectionnelle en site propre,
- un second quai BHNS faisant aussi office de noue végétale sur la moitié de son linéaire, une voie dédiée à la circulation (un seul sens de circulation maintenu)
- et enfin un cheminement piéton généreux et proche dans ses dimensions aux promenades aménagées dans le cadre du parc.
Cet élargissement a eu pour incidence principale la suppression de la place centrale traitée en stabilisé et son remplacement par des espaces verts sur ses deux pourtours Nord et Sud.
Pour le lot 2, les évolutions de projet liées à la reprise d'étude de l'avenue Félix Faure concernent surtout la suppression de l'esplanade centrale, initialement traitée en stabilisé, et désormais conçue en béton et bordée d'espaces verts.
… travaux.
D'autres modifications générées par des causes extérieures à ces deux reprises d'études sont intégrées dans le présent avenant. Ces modifications sont présentées en fonction du secteur concerné du projet (Pointe Nord, Parc et Avenue Félix Faure). Il s'agit notamment de la prise en compte d'aléas de chantier et de demandes des futurs gestionnaires du parc.
Le secteur de la pointe nord n'est pas concerné par la reprise d'étude décrite précédemment et les différents OS d'ajournement de chantier. Les prix nouveaux liés à ce secteur ont été entérinés et rendus contractuels dans le cadre de l'avenant n°2.
Le secteur du parc a fait l'objet d'une reprise d'étude entre janvier 2023 et novembre 2023 (études de faisabilité, PRO, mise à jour du DCE...). Les demandes de rémunération complémentaires, liées aux ajournements de chantier consécutifs, ainsi que les prix nouveaux engendrés par la reprise d'étude ont été entérinés et rendus contractuels par voie d'avenant (avenant n°2).
Toutefois, au cours de l'exécution des travaux, de nouvelles modifications de projet ont été nécessaires et doivent être intégrées au sein de l'avenant 3. Ces évolutions sont liées :
- à des demandes complémentaires des services gestionnaires, intervenues postérieurement aux études,
- ou à des adaptations de projet rendues nécessaires pour palier à différents aléas chantier.
A l'inverse, certaines prestations devenues inadéquates par rapport au projet d'aménagement post reprise d'étude sont supprimées. L'avenant n°3 identifie les prestations supprimées ainsi que les moins-values associées.
Enfin, la reprise d'étude liée au secteur de l'avenue Félix Faure est l'objet de l'avenant n°3.
L'avenant 3 tient également compte des prestations supplémentaires liées à la gestion des interfaces, la coactivité chantier et les raccords précis et esthétiques à effectuer avec l'espace public aménagé par le SYTRAL de part et d'autre du parc Mandela.
Initialement, la centralité du parc Mandela était traitée à la façon d'une large place minérale pouvant accueillir de multiples usages (kiosque, boulodrome, foodtrucks, mobiliers d'assise...). Cette esplanade centrale, traitée majoritairement en stabilisé, était traversée en son sein par l'avenue Félix Faure dont le profil de voirie était maintenu à l'identique (10 mètres environ). Le projet initial prévoyait une simple réfection en béton des voies de circulation pour accueillir les flux suivants : bus classiques, véhicules légers et cycles dans une voie partagée avec les véhicules et les transports en commun.
L'intégration du nouveau programme des mobilités de la Métropole et du SYTRAL a engendré une refonte importante du projet. Le profil de voirie a été élargi significativement, afin d'accueillir les nouveaux flux suivants du Nord au Sud :
- une piste cyclable bidirectionnelle isolée et séparée du reste de la circulation,
- un premier quai/trottoir permettant la desserte du BHNS et la circulation des piétons,
- une plateforme BHNS bidirectionnelle en site propre,
- un second quai BHNS faisant aussi office de noue végétale sur la moitié de son linéaire, une voie dédiée à la circulation (un seul sens de circulation maintenu)
- et enfin un cheminement piéton généreux et proche dans ses dimensions aux promenades aménagées dans le cadre du parc.
Cet élargissement a eu pour incidence principale la suppression de la place centrale traitée en stabilisé et son remplacement par des espaces verts sur ses deux pourtours Nord et Sud.
… travaux.
D'autres modifications générées par des causes extérieures à ces deux reprises d'études sont intégrées dans le présent avenant. Ces modifications sont présentées en fonction du secteur concerné du projet (Pointe Nord, Parc et Avenue Félix Faure). Il s'agit notamment de la prise en compte d'aléas de chantier et de demandes des futurs gestionnaires du parc.
Le secteur de la pointe nord n'est pas concerné par la reprise d'étude décrite précédemment et les différents OS d'ajournement de chantier. Les prix nouveaux liés à ce secteur ont été entérinés et rendus contractuels dans le cadre de l'avenant n°2.
Le secteur du parc a fait l'objet d'une reprise d'étude entre janvier 2023 et novembre 2023 (études de faisabilité, PRO, mise à jour du DCE...). Les demandes de rémunération complémentaires, liées aux ajournements de chantier consécutifs, ainsi que les prix nouveaux engendrés par la reprise d'étude ont été entérinés et rendus contractuels par voie d'avenant (avenant n°2).
Enfin, la reprise d'étude liée au secteur de l'avenue Félix Faure est l'objet de l'avenant n°3.
L'avenant 3 tient également compte des prestations supplémentaires liées à la gestion des interfaces, la coactivité chantier et les raccords précis et esthétiques à effectuer avec l'espace public aménagé par le SYTRAL de part et d'autre du parc Mandela.
Initialement, la centralité du parc Mandela était traitée à la façon d'une large place minérale pouvant accueillir de multiples usages (kiosque, boulodrome, foodtrucks, mobiliers d'assise...). Cette esplanade centrale, traitée majoritairement en stabilisé, était traversée en son sein par l'avenue Félix Faure dont le profil de voirie était maintenu à l'identique (10 mètres environ). Le projet initial prévoyait une simple réfection en béton des voies de circulation pour accueillir les flux suivants : bus classiques, véhicules légers et cycles dans une voie partagée avec les véhicules et les transports en commun.
L'intégration du nouveau programme des mobilités de la Métropole et du SYTRAL a engendré une refonte importante du projet. Le profil de voirie a été élargi significativement, afin d'accueillir les nouveaux flux suivants du Nord au Sud :
- une piste cyclable bidirectionnelle isolée et séparée du reste de la circulation,
- un premier quai/trottoir permettant la desserte du BHNS et la circulation des piétons,
- une plateforme BHNS bidirectionnelle en site propre,
- un second quai BHNS faisant aussi office de noue végétale sur la moitié de son linéaire, une voie dédiée à la circulation (un seul sens de circulation maintenu)
- et enfin un cheminement piéton généreux et proche dans ses dimensions aux promenades aménagées dans le cadre du parc.
Cet élargissement a eu pour incidence principale la suppression de la place centrale traitée en stabilisé et son remplacement par des espaces verts sur ses deux pourtours Nord et Sud.
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)