travaux de réhabilitation du Club Léo LAGRANGE à Hellemmes

Ville de Lille

la consultation est passée par procédure adaptée en application de l'article R2123-1 1° du Code de la commande publique. Elle est composée de 10 lots, qui donneront lieu pour chacun à un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. La durée globale du contrat est de 14 mois à compter de l'ordre de service de démarrage

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-04-29. L'appel d'offres a été publié le 2022-03-29.

Qui ?

• Ville de Lille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-03-29	Avis de marché

Avis de marché (2022-03-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 22S0047
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de démolition 📦
Travaux de charpenterie 📦
Travaux de couverture en tuiles 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de peinture 📦
Électricité 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Lille
Adresse postale: place Augustin Laurent CS 30667
Code postal: 59033
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.lille.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@mairie-lille.fr 📧
Téléphone: +33 320495995 📞
Fax: +33 320495449 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_emyp5qpkq_ 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_emyp5qpkq_ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-29 📅
Date limite de soumission: 2022-04-29 📅
Date de publication: 2022-04-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 065-167832
Numéro JO-S: 65
Informations complémentaires

la durée globale du contrat est fixée à 14 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 8 mois maximum, dont 2 mois maximum de préparation de chantier, à compter de l'ordre de service aux titulaires de commencer les travaux

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: lot 1 : VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: travaux de VRD
Durée de l'accord: 14 mois
Description des options:

le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure :- des marchés négociés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique ;- des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R2194-1 à R2194-10 dudit code

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: lot 2 : Démolition - gros oeuvre - carrelage
Numéro du lot: 2
Brève description: travaux de démolition et gros oeuvre
Intitulé du lot: lot 3 : Charpente bois
Numéro du lot: 3
Brève description: travaux de charpente bois
Intitulé du lot: lot 4 : Couverture tuiles
Numéro du lot: 4
Brève description: travaux de couverture en tuiles
Intitulé du lot: lot 5 : Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 5
Brève description: travaux de menuiseries extérieures
Intitulé du lot: lot 6 : Doublage - plâtrerie - faux plafonds
Numéro du lot: 6
Brève description: travaux de doublage, plâtrerie et faux-plafonds
Intitulé du lot: lot 7 : Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 7
Brève description: travaux de menuiseries intérieures
Intitulé du lot: lot 9 : Peinture
Numéro du lot: 9
Brève description: travaux de peinture
Intitulé du lot: lot 10 : Electricité
Numéro du lot: 10
Brève description: travaux d'électricité
Intitulé du lot: lot 11 : cvc pbs (chauffage-ventilation-plomberie)
Numéro du lot: 11
Brève description: travaux de cvc pbs (Chauffage-Ventilation-Plomberie)
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: club Léo LAGRANGE, 11/13 rue Fénelon 59260 HELLEMMES - lILLE

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

si le candidat est en redressement judiciaire, il joindra la copie du ou des jugements prononcés à cet effet

Situation économique et financière:

soit le Protocole 1 :La lettre de candidature (imprimé Dc1 disponible à l'adresse suivante:http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) joint au dossier de consultation ou équivalent- la déclaration du candidat (imprimé Dc2 disponible à l'adresse suivante:http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat), joint au dossier de consultation ou équivalentle cas échéant, la déclaration de sous-traitance (imprimé Dc4 disponible à l'adresse suivante :https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat), joint au dossier de consultation ou équivalentsoit le Protocole 2: le Document Unique de Marché Européen (Dume)

Capacité technique et professionnelle:

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles ;- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;- une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour laréalisation du marché public ;- une liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travauxet précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;- une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurances des risques professionnels pertinents ,- les certificats de qualification professionnelle suivants : Pour le lot no1 : QUALIBAT 211 (ou références équivalentes)- pour le lot no2 : QUALIBAT 211 (ou références équivalentes)- pour le lot no3 : QUALIBAT 2302 (ou références équivalentes)- pour le lot no4 : QUALIBAT 3101 (ou références équivalentes)- pour le lot no5 : QUALIBAT 3512, 3521 et 3541 (ou références équivalentes)- pour le lot no6 : QUALIBAT 4131, 421 (ou références équivalentes)- pour le lot no7 : QUALIBAT 4322 (ou références équivalentes)- pour le lot no9 : QUALIBAT 6111 (ou références équivalentes)- pour le lot no10 : Habilitations électriques tous niveau (selon normes en vigueur)- pour le lot no11 : QUALIBAT 5511, 5311, 5111 (ou références équivalentes)

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-04-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: mairie de Lille
Informations complémentaires:

la date indiquée ci-dessus est donnée à titre indicatif. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier la date et l'heure d'ouverture des plis tant que celle-ci est postérieure à la date et l'heure limites de remise des plis

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (selon les critères énoncés au règlement de la consultation)
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Performance environnementale (selon les critères énoncés au règlement de la consultation)
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 70

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21590350100017
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_emyp5qpkq_ 🌏

Référence
Informations complémentaires

les candidats peuvent remettre une offre pour un ou plusieurs lots.Pour rappel, le lot 08 ne fait pas partie de la présente consultation ; il n'est donné qu'à titre indicatif. Le délai minimal de validité des offres (6 mois) est également le délai maximal de validité des offres à compter de la date limite de réception des offres.Pour les 10 lots, la remise des offres est subordonnée à la visite OBLIGATOIRE du lieu d'exécution du marché, selon les modalités sont prévues au règlement de la consultation.Des négociations pourront avoir lieu conformément aux modalités du règlement de la consultation.La durée globale du contrat est fixée à 14 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 8 mois maximum dont 2 mois maximum de préparation de chantier, à compter de l'ordre de service au titulaires de commencer les travaux. Les candidats peuvent améliorer le délai d'exécution dans l'acte d'engagement.Afin de faciliter l'accès dudit dossier, le soumissionnaire renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment la référence publique correspondant au numéro d'affaire, ici " 22s0047 ").La signature électronique dès la remise de l'offre n'est pas obligatoire. Conformément aux articles R.2132-2 à R.2162-14 du Code de la Commande Publique, les documents requis des candidats sont obligatoirement transmis par voie électronique. La remise papier est donc interdite.Le candidat portera attention à communiquer, dans ses pièces et lors de leur identification sur le portail acheteur, une adresse mail qui servira de référence pour tous les échanges qui interviendront entre le pouvoir adjudicateur et l'ensemble des candidats durant toute la procédure de passation. Les candidats sont invités à s'assurer que l'adresse indiquée est bien active et disponible

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire - cS 62039,
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 359542445 📠
Adresse Internet: http://www.telerecours.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2022/S 065-167832 (2022-03-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (11)