travaux de construction du groupe scolaire Chasse Royale

Ville de Valenciennes

construction du groupe scolaire Chasse Royale

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-01-27. L'appel d'offres a été publié le 2022-12-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Valenciennes

Qu'est-ce que c'est ?

• Ossatures › Travaux de gros œuvre
• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cuisines équipées
• Quincaillerie › Serrurerie
• Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
• Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
• Travaux de fouille et de terrassement › Travaux d'aménagement paysager
• Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
• Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
• Travaux généraux de construction pour pipelines › Travaux de pose de conduites › Installation de réseau de conduites

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-12-02	Avis de marché
2022-12-21	Informations complémentaires
2023-06-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-12-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 2022-18
Brève description: construction du groupe scolaire Chasse Royale
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Installation de réseau de conduites 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Valenciennes
Code postal: 59300
Commune postale: Valenciennes
Contact
Adresse Internet: http://www.valenciennes.fr 🌏
Courrier électronique: commandepublique@ville-valenciennes.fr 📧
Téléphone: +33 327225900 📞
URL des documents: http://www.marchespublics596280.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marchespublics596280.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-02 📅
Date limite de soumission: 2023-01-27 📅
Date de publication: 2022-12-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 236-681653
Numéro JO-S: 236
Informations complémentaires

critères d'analyse: 1 - critère prix 60 2 - valeur technique 40 2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15 2-2 Moyens matériels et organisation des études et du chantier 15 2-3 Démarches environnementale mises en oeuvre 10

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 15541493.62 EUR 💰
Intitulé du lot: gros oeuvre étendu
Numéro du lot: 1
Brève description: travaux de Gros oeuvre étendu
Valeur estimée hors TVA: 11842306.11 EUR 💰
Durée de l'accord: 32 mois
Description des options:

prestations supplémentaires éventuelles :

Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles suivantes :

Pse1 Finition des voiles type 5

pse2 ventilation sous dalles basses portées

le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Informations complémentaires:

critères d'analyse:

1 - critère prix 60

2 - valeur technique 40

2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15

2-2 Moyens matériels et organisation des études et du chantier 15

2-3 Démarches environnementale mises en oeuvre 10

Intitulé du lot: ascenseur
Numéro du lot: 2
Brève description: travaux d'installation d'ascenseur
Valeur estimée hors TVA: 26777.60 EUR 💰
Informations complémentaires:

critères d'analyse :

1- prix 60%

2- valeur technique 40%

2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15%

2-2 Moyens matériels et organisation des études et du chantier 15%

2-3 Démarches environnementale mises en oeuvre 10%

Intitulé du lot: chauffage traitement d'air - plomberie sanitaires
Numéro du lot: 3
Brève description: chauffage traitement d'air - plomberie sanitaires
Valeur estimée hors TVA: 1734343.56 EUR 💰
Informations complémentaires: critères d'analyse : 1- prix 60%
Intitulé du lot: electricité
Numéro du lot: 4
Brève description: electricité
Valeur estimée hors TVA: 863830.39 EUR 💰
Informations complémentaires:

critères d'analyse : 1- prix 60% 2- valeur technique 40% 2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15% 2-2 Moyens matériels et organisation des études et du chantier 15% 2-3 Démarches environnementale mises en oeuvre 10%

Intitulé du lot: equipements de cuisine
Numéro du lot: 5
Brève description: equipements de cuisine
Valeur estimée hors TVA: 146952.19 EUR 💰
Intitulé du lot: vrd - paysages - aménagements extérieurs
Numéro du lot: 6
Brève description: vrd - paysages - aménagements extérieurs
Valeur estimée hors TVA: 927283.48 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Hector Berlioz 59300 Valenciennes

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-01-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21590606600018
Contact
Point de contact: Service Commande Publique
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marchespublics596280.fr 🌏
URL des documents: http://www.marchespublics596280.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

insertion:

Les lots 1, 3, 4 et 6 sont concernés par des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.

visite:

afin de présenter une offre pour les lots no1 et 6, les candidats devront assister à une visite sur site afin d'évaluer les prestations à réaliser.

Cette visite est obligatoire. Les candidats devront prendre leur disposition pour y assister ou s'y faire représenter.

Ces visites auront lieu :

- Vendredi 6 janvier 2023 à 9h00

- vendredi 13 janvier 2023 à 9h00

afin d'effectuer cette visite, les candidats devront s'inscrire au préalable auprès du technicien de la ville de Valenciennes, M. Christophe LOBRY au : 03.27.22.57.40.

Le rendez-vous est donné sur place : rue Hector Berlioz - 59300 Valenciennes

Renseignements complémentaires:

pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://marchespublics596280.fr

Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 359542445 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Voies et délais des recours dont dispose le candidat :

- référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja.

- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat.

- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens " accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 236-681653 (2022-12-02)

Informations complémentaires (2022-12-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: travaux de construction du groupe scolaire Chasse Royale
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de cuisines équipées 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-21 📅
Date limite de soumission: 2023-02-03 📅
Date de publication: 2022-12-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 248-724379
Se réfère à l'avis: 2022/S 236-681653
Numéro JO-S: 248
Source: OJS 2022/S 248-724379 (2022-12-21)

Avis d'attribution de marché (2023-06-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 15082181.30 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-06-05 📅
Date de publication: 2023-06-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 110-345773
Numéro JO-S: 110
Informations complémentaires

appel d'offres ouvert. Marché ordinaire. Délai d'exécution des prestations= 19 mois Insertion sociale, intégration de clauses d'insertion sociale lot 1 = 6195 heures durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux

Objet
Champ d'application du marché

appel d'offres ouvert.

Marché ordinaire.

Délai d'exécution des prestations= 19 mois

Insertion sociale, intégration de clauses d'insertion sociale lot 1 = 6195 heures

durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux

Durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux

insertion sociale, intégration de clauses d'insertion sociale lot…

… 3= 840 heures

… 4= 490 heures

… 06= 490 heures

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-04-07 📅
Nom: nord france constructions
Adresse postale: 2 rue Simon Vollant CS 80027
Commune postale: Lambersart
Code postal: 59831
Pays: France 🇫🇷
Nord 🏙️
Valeur totale du marché: 11 757 850 EUR 💰
Nom: orona Ouest Nord
Adresse postale: 9 rue Jules MOUSSERON
Commune postale: Lomme
Code postal: 59160
Valeur totale du marché: 20 100 EUR 💰
Nom: santerne Nord Tertiaire
Adresse postale: 3 rue des Fréres Lumière CS 70016 SEQUEDIN
Commune postale: Haubourdin
Code postal: 59481
Valeur totale du marché: 1 544 000 EUR 💰
Nom: spie Industrie et Tertiaire
Adresse postale: p.a Vallée Ecaillon
Commune postale: Thiant
Code postal: 59224
Valeur totale du marché: 850 000 EUR 💰
Nom: cofrino Froid et machines
Adresse postale: 151 rue Simon Vollant PA de la Cessoie
Code postal: 59832
Valeur totale du marché: 125 395 EUR 💰
Nom: groupement Avenir Jardins
Adresse postale: 202 rue du Général DELESTRAINT
Commune postale: Aniche
Code postal: 59580
Nom: jean lefebvre
Adresse postale: rue Jean PERRIN
Commune postale: Douai
Code postal: 59500
Valeur totale du marché: 784 835 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2
3
6
Source: OJS 2023/S 110-345773 (2023-06-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Ossatures (>20)

Ossatures métalliques (1)
Travaux de gros œuvre (>20)