Objet Champ d'application du marché
Titre: travaux de construction du groupe scolaire Chasse Royale
2022-18
Produits/services: Travaux de gros œuvre📦
Brève description: construction du groupe scolaire Chasse Royale
Valeur estimée hors TVA: EUR 15541493.62 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: gros oeuvre étendu
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: rue Hector Berlioz 59300 Valenciennes
Description du marché: travaux de Gros oeuvre étendu
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 11842306.11 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 32
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“prestations supplémentaires éventuelles :
Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles...”
Description des options
prestations supplémentaires éventuelles :
Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles suivantes :
Pse1 Finition des voiles type 5
pse2 ventilation sous dalles basses portées
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“critères d'analyse:
1 - critère prix 60
2 - valeur technique 40
2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15
2-2 Moyens matériels et...”
Informations complémentaires
critères d'analyse:
1 - critère prix 60
2 - valeur technique 40
2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15
2-2 Moyens matériels et organisation des études et du chantier 15
2-3 Démarches environnementale mises en oeuvre 10
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: travaux d'installation d'ascenseur
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 26777.60 💰
Informations sur les options
Description des options:
“le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du...”
Description des options
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“critères d'analyse :
1- prix 60%
2- valeur technique 40%
2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15%
2-2 Moyens matériels et organisation des...”
Informations complémentaires
critères d'analyse :
1- prix 60%
2- valeur technique 40%
2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15%
2-2 Moyens matériels et organisation des études et du chantier 15%
2-3 Démarches environnementale mises en oeuvre 10%
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: chauffage traitement d'air - plomberie sanitaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: chauffage traitement d'air - plomberie sanitaires
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1734343.56 💰
Description
Informations complémentaires:
“critères d'analyse : 1- prix 60%
2- valeur technique 40%
2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15%
2-2 Moyens matériels et organisation des...”
Informations complémentaires
critères d'analyse : 1- prix 60%
2- valeur technique 40%
2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15%
2-2 Moyens matériels et organisation des études et du chantier 15%
2-3 Démarches environnementale mises en oeuvre 10%
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: electricité
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 863830.39 💰
Description
Informations complémentaires:
“critères d'analyse : 1- prix 60% 2- valeur technique 40% 2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15% 2-2 Moyens matériels et organisation des...”
Informations complémentaires
critères d'analyse : 1- prix 60% 2- valeur technique 40% 2-1 Moyens humains affectés au chantier et aux études 15% 2-2 Moyens matériels et organisation des études et du chantier 15% 2-3 Démarches environnementale mises en oeuvre 10%
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: equipements de cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cuisines équipées📦
Description du marché: equipements de cuisine
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 146952.19 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: vrd - paysages - aménagements extérieurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de réseau de conduites📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: vrd - paysages - aménagements extérieurs
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 927283.48 💰
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-01-27
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2023-01-27
14:00 📅
“insertion:
Les lots 1, 3, 4 et 6 sont concernés par des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces...”
insertion:
Les lots 1, 3, 4 et 6 sont concernés par des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
visite:
afin de présenter une offre pour les lots no1 et 6, les candidats devront assister à une visite sur site afin d'évaluer les prestations à réaliser.
Cette visite est obligatoire. Les candidats devront prendre leur disposition pour y assister ou s'y faire représenter.
Ces visites auront lieu :
- Vendredi 6 janvier 2023 à 9h00
- vendredi 13 janvier 2023 à 9h00
afin d'effectuer cette visite, les candidats devront s'inscrire au préalable auprès du technicien de la ville de Valenciennes, M. Christophe LOBRY au : 03.27.22.57.40.
Le rendez-vous est donné sur place : rue Hector Berlioz - 59300 Valenciennes
Renseignements complémentaires:
pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://marchespublics596280.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
- référé précontractuel prévu aux...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
- référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens " accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠
Source: OJS 2022/S 236-681653 (2022-12-02)
Informations complémentaires (2022-12-21) Objet Champ d'application du marché
Brève description: travaux de construction du groupe scolaire Chasse Royale
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 236-681653
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV-2-2
Ancienne valeur
Date: 2023-01-27 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2023-02-03 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2022/S 248-724379 (2022-12-21)
Avis d'attribution de marché (2023-06-05) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 15082181.30 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché: travaux de construction du groupe scolaire Chasse Royale
Informations complémentaires:
“appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Insertion sociale, intégration de clauses d'insertion sociale lot 1 =...”
Informations complémentaires
appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Insertion sociale, intégration de clauses d'insertion sociale lot 1 = 6195 heures
durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux
Afficher plus
Informations complémentaires:
“appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de...”
Informations complémentaires
appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux
Afficher plus
Informations complémentaires:
“appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de...”
Informations complémentaires
appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux
insertion sociale, intégration de clauses d'insertion sociale lot 3= 840 heures
Afficher plus
Informations complémentaires:
“appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de...”
Informations complémentaires
appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux
insertion sociale, intégration de clauses d'insertion sociale lot 4= 490 heures
Afficher plus
Informations complémentaires:
“appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de...”
Informations complémentaires
appel d'offres ouvert.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution des prestations= 19 mois
Durée du marché est de 32 mois compris GPA à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux
insertion sociale, intégration de clauses d'insertion sociale lot 06= 490 heures
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 236-681653
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2022-18
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: gros oeuvre étendu
Date de conclusion du contrat: 2023-04-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: nord france constructions
Adresse postale: 2 rue Simon Vollant CS 80027
Commune postale: Lambersart
Code postal: 59831
Pays: France 🇫🇷
Région: Nord🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 11 757 850 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: ascenseur
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: orona Ouest Nord
Adresse postale: 9 rue Jules MOUSSERON
Commune postale: Lomme
Code postal: 59160
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 20 100 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: chauffage traitement d'air - plomberie sanitaires
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: santerne Nord Tertiaire
Adresse postale: 3 rue des Fréres Lumière CS 70016 SEQUEDIN
Commune postale: Haubourdin
Code postal: 59481
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 544 000 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: electricité
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: spie Industrie et Tertiaire
Adresse postale: p.a Vallée Ecaillon
Commune postale: Thiant
Code postal: 59224
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 850 000 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: equipements de cuisine
Nom et adresse du contractant
Nom: cofrino Froid et machines
Adresse postale: 151 rue Simon Vollant PA de la Cessoie
Code postal: 59832
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 125 395 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: vrd- paysages- aménagements extérieurs
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: groupement Avenir Jardins
Adresse postale: 202 rue du Général DELESTRAINT
Commune postale: Aniche
Code postal: 59580
Nom: jean lefebvre
Adresse postale: rue Jean PERRIN
Commune postale: Douai
Code postal: 59500
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 784 835 💰
Source: OJS 2023/S 110-345773 (2023-06-05)