marché de travaux pour la restructuration et l'extension de l'ehpad Les Cordelières aux Ponts de Cé.
Consultation pour 23 lots.
Durée globale des travaux : délai d'exécution : 51 mois, compris période de préparation (1,5 mois), compris congés, hors intempéries suivant dispositions prévues dans le Ccap.
Date prévisionnelle de début des travaux : Période de préparation : septembre 2022 / travaux : octobre novembre 2022 (cf. Planning joint au Dce)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-07-18.
L'appel d'offres a été publié le 2022-06-08.
Objet Champ d'application du marché
Titre: restructuration et extension de l'ehpad Les Cordelières aux Ponts de Cé
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“marché de travaux pour la restructuration et l'extension de l'ehpad Les Cordelières aux Ponts de Cé.
Consultation pour 23 lots.
Durée globale des travaux :...”
Brève description
marché de travaux pour la restructuration et l'extension de l'ehpad Les Cordelières aux Ponts de Cé.
Consultation pour 23 lots.
Durée globale des travaux : délai d'exécution : 51 mois, compris période de préparation (1,5 mois), compris congés, hors intempéries suivant dispositions prévues dans le Ccap.
Date prévisionnelle de début des travaux : Période de préparation : septembre 2022 / travaux : octobre novembre 2022 (cf. Planning joint au Dce)
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 15 013 500 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: terrassement - vRD - espaces verts - clôtures
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Description du marché: terrassement - vRD - espaces verts - clôtures
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 51
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: déconstruction - désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché: Déconstruction - désamiantage
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: fondations spéciales
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation📦
Description du marché: fondations spéciales
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: gros oeuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché: gros oeuvre
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: charpente - ossature bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: charpente - ossature bois
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: etanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: etanchéité
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: couverture ardoise zinc
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché: couverture ardoise zinc
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiserie extérieure aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: menuiserie extérieure aluminium
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: serrurerie - métallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Description du marché: serrurerie - métallerie
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: cloisons
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Description du marché: cloisons
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: bardage bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Description du marché: bardage bois
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiserie intérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Description du marché: menuiserie intérieure
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: carrelage - faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Description du marché: carrelage - faïence
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: sols
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché: sols
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Description du marché: plafonds
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: peinture
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: nettoyage de réception
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de nettoyage extérieur de bâtiments📦
Description du marché: nettoyage de réception
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques📦
Description du marché: ascenseurs
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: rail lève-personnes
Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Description du marché: rail lève-personnes
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
2️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: cloisons isothermes
Titre
Numéro d'identification du lot: 20
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché: cloisons isothermes
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
2️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: isolation thermique par l'extérieur RPE
Titre
Numéro d'identification du lot: 21
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦
Description du marché: isolation thermique par l'extérieur RPE
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
2️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie - désenfumage - gTC
Titre
Numéro d'identification du lot: 22
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie - désenfumage - gTC
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
2️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricité - courants forts et faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 23
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: electricité - courants forts et faibles
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-07-18
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2022-07-18
12:00 📅
“procédure formalisée ouverte, en application des articles des articles L2124- 2, R. 2124-1 à 2, R. 2131-16 à 18, R. 2161-2 à 5 du code de la commande...”
procédure formalisée ouverte, en application des articles des articles L2124- 2, R. 2124-1 à 2, R. 2131-16 à 18, R. 2161-2 à 5 du code de la commande publique.
Les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de : Assistant Maître d'ouvrage : A2mo - agence de Rennes - 5 rue du Bosphore - 35200 RENNES. Tel : 02 99 86 30 16 Représentée par M. Aurélien CRESCI en qualité d'assistant maître d'ouvrage
D'Ordre technique : Maître d'oeuvre - pelleau et Associés Architectes - 30 rue Molière - 85007 la roche sur yon - tel : 02 51 36 14 31 - mail : ata@atarchi.com Représenté par m. Tesson en qualité de mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de NANTES
Adresse postale: 6 ALL de l'île Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Pays: France 🇫🇷
URL: http://nantes.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2022/S 112-314273 (2022-06-08)
Informations complémentaires (2022-07-01) Objet Champ d'application du marché
Brève description: restructuration et extension de l'ehpad Les Cordelières aux Ponts de Cé
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 112-314273
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: Iv
Emplacement du texte à modifier: IV2.2
Ancienne valeur
Texte: date limite de réception des offres : 18 juillet 2022-12h00
Nouvelle valeur
Texte: date limite de réception des offres : 05 août 2022-12h00
Autres informations complémentaires
“variantes non autorisées conformément à l'article 35.2 du CCAP Travaux
Modification de l'article 22.2 du règlement de consultation : date de visite...”
variantes non autorisées conformément à l'article 35.2 du CCAP Travaux
Modification de l'article 22.2 du règlement de consultation : date de visite complémentaire ajoutée le lundi 18 juillet 2022 de 14h30 à 16h30. Modalités de l'organisation de la visite inchangée
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 128-363585 (2022-07-01)