marche Pour L'Installation D'Un Système Centralise De Contrôle D'Accès,D'Alarmes Vol Attentats Et Risques Majeurs Avec Un Hyperviseur Pour La Gestion De Ces Différents Usages
la procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.Le marché est passé selon la technique d'achat de l'accord-cadre mono attributaire à bons de commande sans montants annuels minimum mais avec montants annuels maximum en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du Code de la commande publique du 1er avril 2019.Le présent marché devra être exécuté par l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins de la commune. Cette dernière établira les bons de commande à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des commandes sera effectif à compter du jour de réception du bon de commande. Seul les bons de commande signés par le représentant du groupement pourront être honorés par le titulaire du marché
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-09-26.
L'appel d'offres a été publié le 2022-08-26.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marche Pour L'Installation D'Un Système Centralise De Contrôle D'Accès,D'Alarmes Vol Attentats Et Risques Majeurs Avec Un Hyperviseur Pour La Gestion De Ces...”
Titre
marche Pour L'Installation D'Un Système Centralise De Contrôle D'Accès,D'Alarmes Vol Attentats Et Risques Majeurs Avec Un Hyperviseur Pour La Gestion De Ces Différents Usages
Afficher plus
Produits/services: Systèmes d'alarme📦
Brève description:
“la procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R....”
Brève description
la procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.Le marché est passé selon la technique d'achat de l'accord-cadre mono attributaire à bons de commande sans montants annuels minimum mais avec montants annuels maximum en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du Code de la commande publique du 1er avril 2019.Le présent marché devra être exécuté par l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins de la commune. Cette dernière établira les bons de commande à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des commandes sera effectif à compter du jour de réception du bon de commande. Seul les bons de commande signés par le représentant du groupement pourront être honorés par le titulaire du marché
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Systèmes d'alarme📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: sur le territoire de la Ville d'istres y compris Entressen 13800 - istres
Description du marché:
“la procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R....”
Description du marché
la procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.Le marché est passé selon la technique d'achat de l'accord-cadre mono attributaire à bons de commande sans montants annuels minimum mais avec montants annuels maximum en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du Code de la commande publique du 1er avril 2019.Le présent marché devra être exécuté par l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins de la commune. Cette dernière établira les bons de commande à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des commandes sera effectif à compter du jour de réception du bon de commande. Seul les bons de commande signés par le représentant du groupement pourront être honorés par le titulaire du marché
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des fournitures/prestations
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements: 3
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle,...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés- formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique- qu'il est en règle au regard de l'article R.324-4 du code du travail, à savoir que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3, L 143-5 et L 620-3 du Code du Travail ou des règles équivalentes dans les pays auxquels ils sont rattaché- qu'il respecte l'égalité professionnelle entre hommes et femmes- qu'il veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction (loi no2021-1109 du 24 août 2021) :*S'Abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses,*traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service,* respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.- Qualifications telles que R81, R82 et R83 et/ou les certifications de qualifications de l'entreprise par les constructeurs
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“la collectivité intègre des dimensions environnementales et sociales dans toutes les décisions liées au processus d'achat depuis la définition des besoins...”
Conditions d'exécution du contrat
la collectivité intègre des dimensions environnementales et sociales dans toutes les décisions liées au processus d'achat depuis la définition des besoins jusqu'au suivi du marché.Cette consultation répond aux exigences de développement durable visées par les articles L.2111-3 et L.2112-2 du code de la commande publique du 1er avril 2019, à savoir :- la propreté du chantier- les pollutions (sonores, visuelles, airs)- la gestion des déchets (fiches de traçabilité, lieux d'éliminations et traitement).Un sous-critère de jugement des offres concernant le critère "Valeur technique des travaux" est dédié à la protection de l'environnement.Aucune fourniture n'est réservée au profit d'entreprises ou établissements visés par les articles L.2113-12 et L.2113-7 du code de la commande publique du 1er avril 2019
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-09-26
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-09-26
12:05 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/accueil.htm -Visites sur site OBLIGATOIRE :Les candidats devront, sous peine de rejet de l'offre, effectuer une visite sur site pour juger des éventuelles difficultés pour l'exécution leur permettant de remettre une offre adaptée. La visite sur site s'effectuera avec M. André BIBOT, Société AB et JG Ingénierie (Maîtrise d'oeuvre).Dans ce contexte, 2 dates sont proposées par la Collectivité, à savoir :- le Vendredi 2 septembre 2022 à 10h - rDV à la DINSI - hôtel de Ville - 1 Esplanade Bernardin Laugier- le Vendredi 16 septembre 2022 à 10h - rDV à la DINSI - hôtel de Ville - 1 Esplanade Bernardin LaugierChaque candidat devra informer la collectivité par mail, de la date choisie pour effectuer la visite sur site, à l'adresse suivante : commande.publique@istres.frpériode initiale :Montant minimum :sans/montant maximum:500 000 euro(s) HtCes montants seront identiques pour chaque éventuelle période de reconductionprésentation des solutions par les candidatsla ville d'istres et ses différents services se réserve le droit de demander aux cinq candidats les mieux classés de présenter une soutenance de leur solution.A cette occasion, il sera demandé une démonstration de l'hyperviseur à chaque candidat cette présentation sera effectuée dans les locaux de la ville, la durée de présentation sera de maximum 1h10.Délai d'exécution :A titre indicatif, les fournitures et travaux de pose de ces dernières devront se dérouler à compter du début du mois suivant la notification au titulaire.Le titulaire proposera un planning de déploiement en fonction de l'occupation des locaux
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22,24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat....”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du Cja, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 167-473369 (2022-08-26)
Informations complémentaires (2022-09-01)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 167-473369
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2022-09-26 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-10-03 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: date: 26/09/2022 12h05
Nouvelle valeur
Texte: date: 03/10/2022 à 12h05
Source: OJS 2022/S 171-484467 (2022-09-01)
Avis d'attribution de marché (2023-01-20) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Numéro d'enregistrement national: 21130047000443
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 500 000 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: sur le territoire de la Ville d'istres y compris Entressen 13800 Istres
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 167-473369
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 23m001
Date de conclusion du contrat: 2023-01-19 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: bbtp
Adresse postale: 599 Che Des Viougues
Commune postale: Salon-de-Provence
Code postal: 13300
Pays: France 🇫🇷
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 500 000 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 15 000 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter:
“is Solutions 470 Route du tilleul - 69270 Cailloux sur FontainesMaintenance préventive et curative sur l'hyperviseur”
“- Durée du marché: 12 mois à compter de la date de notification, avec possibilité de reconduction expresse 3 fois pour une période de 12 mois sans que la...”
- Durée du marché: 12 mois à compter de la date de notification, avec possibilité de reconduction expresse 3 fois pour une période de 12 mois sans que la durée totale n'excède 4 ans.- Délai d'exécution : A titre indicatif, les fournitures et travaux de pose de ces dernières devront se dérouler à compter du début du mois suivant la notification au titulaire.Le titulaire proposera un planning de déploiement en fonction de l'occupation des locaux.- Marché passé selon la technique d'achat de l'accord cadre mono attributaire à bons de commande sans montants annuels minimum et avec montants annuels maximum de 500 000 euro(s) (H.T.).
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 018-049285 (2023-01-20)