il s'agit d'un marché de travaux visant à réaménager et à agrandir l'actuelle cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes 2. L'Opération porte sur une surface de plancher d'environ 3500 mètres carrés pour les travaux de réhabilitation et 450 mètres carrés pour les travaux d'extension. Les travaux se dérouleront au sein de l'enceinte pénitentiaire en fonctionnement ; ils auront également lieu en parallèle des travaux de reconstruction des Baumettes 3, avec des enjeux de coactivité entre les deux chantiers
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-06-02.
L'appel d'offres a été publié le 2022-05-02.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du bâtiment cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille”
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Produits/services: IA27
📦
Brève description:
“il s'agit d'un marché de travaux visant à réaménager et à agrandir l'actuelle cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes 2. L'Opération porte sur une...”
Brève description
il s'agit d'un marché de travaux visant à réaménager et à agrandir l'actuelle cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes 2. L'Opération porte sur une surface de plancher d'environ 3500 mètres carrés pour les travaux de réhabilitation et 450 mètres carrés pour les travaux d'extension. Les travaux se dérouleront au sein de l'enceinte pénitentiaire en fonctionnement ; ils auront également lieu en parallèle des travaux de reconstruction des Baumettes 3, avec des enjeux de coactivité entre les deux chantiers
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de restructuration📦
Produits/services supplémentaires: IA27
📦
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: marseille 13
Description du marché:
“il s'agit d'un marché de travaux visant à réaménager et à agrandir l'actuelle cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes 2. L'Opération porte sur une...”
Description du marché
il s'agit d'un marché de travaux visant à réaménager et à agrandir l'actuelle cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes 2. L'Opération porte sur une surface de plancher d'environ 3500 mètres carrés pour les travaux de réhabilitation et 450 mètres carrés pour les travaux d'extension. Les travaux se dérouleront au sein de l'enceinte pénitentiaire en fonctionnement ; ils auront également lieu en parallèle des travaux de reconstruction des Baumettes 3, avec des enjeux de coactivité entre les deux chantiers
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 8 100 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 30
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“i. Le formulaire DC 1 " Lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants " version du 1er avril 2019 complétée et signée par le...”
Liste et brève description des conditions
i. Le formulaire DC 1 " Lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants " version du 1er avril 2019 complétée et signée par le candidat. Le formulaire DC 1 est disponible à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2019.doc
ii. Si le candidat est en redressement judiciaire, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce, ou est admis à une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les informations et documents requis sont précisés à l'annexe I du présent AAPC
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“liste et description succincte des critères de sélection : Pour chaque membre du groupement, une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
liste et description succincte des critères de sélection : Pour chaque membre du groupement, une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires spécifique relatif à des prestations objet du marché pour les trois derniers exercices disponibles (renseignements pouvant être indiqués sur le formulaire Dc2 disponible sur le site internet : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-du-candidat)
“minimum douze millions d'euros -- 12 M euros (H.T.) de chiffre d'affaires moyen pour le groupement au cours des 3 derniers exercices...”
minimum douze millions d'euros -- 12 M euros (H.T.) de chiffre d'affaires moyen pour le groupement au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Conformément à l'ordonnance du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique et dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires n'est pas suffisant en 2020, le titulaire peut justifier sa compétence financière par tout moyen.
Les critères de sélection ainsi que les informations et documents requis sont précisés à l'annexe I du présent AAPC
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Capacité technique et professionnelle appréciée...”
Liste et brève description des critères de sélection
liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Capacité technique et professionnelle appréciée au regard de la capacité du candidat à prendre en charge
les prestations au regard des éléments suivants (en cas de groupement, ces éléments doivent être
présentés pour chaque membre du groupement) : i. Moyens humains: Une déclaration indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3
dernières années (fournir un organigramme détaillé) ii. Références : Seront présentées par le candidat (ou pour chaque co-traitant en cas de groupement) 5 références d'opérations en cours d'exécution (marchés signés - en phase travaux) ou livrées, récentes (projets exécutés au cours des 5 dernières années), significatives et démontrant la capacité du candidat à réaliser des projets de nature, d'ampleur et de complexité comparables à l'objet du marché. Pour chaque référence, seront présentées les principales caractéristiques de l'opération : - maître d'ouvrage et ses coordonnées, - nature et localisation de l'opération, - année de mise en service ou phase d'avancement, - prestation réalisée par le candidat,- coût des travaux réalisés par le candidat et coût du projet d'ensemble (en keuros Ht), - position pour cette référence (mandataire ou cotraitant ou sous-traitant),- typologie, surface, capacité et caractéristiques principales de l'opération, - le cas échéant, spécificités particulières de l'opération et/ou de l'intervention du candidat (par exemple : nature de l'opération, certification/label,). Le candidat pourra présenter une attestation de bonne exécution des travaux pour les références les plus importantes, précisant s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et s'ils ont été menés à bonne fin. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il justifie des capacités de ceux-ci (en produisant les mêmes documents pour l'opérateur économique que ceux requis pour les candidats) et du fait qu'il en dispose, en produisant un engagement écrit de ces opérateurs économiques. Tout opérateur économique qui n'est pas en mesure de fournir le(s) élément(s)demandé(s) ci-dessus, notamment en raison de sa date récente de création, peut prouver ses capacités professionnelles, techniques et financières, par tout autre moyen (qualifications Qualibat,Qualifelec ou équivalentes). Les dossiers de candidature devront être constitués uniquement des éléments listés ci-avant. Aucun autre élément ne sera pris en compte dans le cadre de l'analyse des candidatures. Si le candidat ou, en cas de groupement, un cotraitant transmet plus de 5 références, seules les 5 premières seront examinées dans l'ordre de présentation. Nota bene - les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont accompagnées d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Les critères de sélection ainsi que les informations et documents requis sont précisés à l'annexe I du présent AAPC
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“le marché est conclu soit avec un candidat unique en entreprise générale, susceptible d'assumer la responsabilité de tous les lots techniques, soit avec un...”
Conditions d'exécution du contrat
le marché est conclu soit avec un candidat unique en entreprise générale, susceptible d'assumer la responsabilité de tous les lots techniques, soit avec un groupement conjoint d'entreprises auquel cas, le mandataire, qui sera l'entreprise en charge de l'ensemble de corps d'état vrd / Démolition / Terrassement / Fondations / Gros oeuvre / Charpente, sera solidaire de chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-06-02
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 9
“par dérogation à l'article 44.1 du CCAG Travaux, la durée de la garantie de parfait achèvement est de 14
mois à compter de la date d'effet de la réception...”
par dérogation à l'article 44.1 du CCAG Travaux, la durée de la garantie de parfait achèvement est de 14
mois à compter de la date d'effet de la réception des travaux. Conformément à l'article L.2132-2 du code
de la commande publique, les documents du marché sont obligatoirement transmis par voie électronique
à l'adresse suivante : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_e7DUzfguEw&v=1&selected=0
La transmission des plis sur un support physique
électronique (Cd-Rom, disquette ou tout autre support matériel) n'est pas autorisée. Modalités selon
lesquelles est sécurisée la procédure électronique de passation du marché du pouvoir adjudicateur.
Financement sur les crédits budgétaires alloués à
l'apij - paiement au compte du titulaire par virement à 30 jours maximum conformément à l'article R2192-10. Il est prévu le versement d'une avance et d'acomptes en fonction de l'avancement des travaux
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle - cS 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
URL: http://www.melun.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle - cS 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
URL: http://www.melun.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2022/S 089-238630 (2022-05-02)
Avis d'attribution de marché (2023-03-27) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“il s'agit d'un marché de travaux visant à réaménager et à agrandir l'actuelle cuisine du Centre 2. L'Opération porte sur une surface de plancher d'environ...”
Brève description
il s'agit d'un marché de travaux visant à réaménager et à agrandir l'actuelle cuisine du Centre 2. L'Opération porte sur une surface de plancher d'environ 3500 mètres carrés pour les travaux de réhabilitation et 450 mètres d'extension. Les travaux se dérouleront au sein de l'enceinte pénitentiaire en fonctionnement ; ils auront également lieu reconstruction des Baumettes 3, avec des enjeux de coactivité entre les deux chantiers
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 11 419 000 💰
Description
Lieu d'exécution: France🏙️
Description du marché:
“il s'agit d'un marché de travaux visant à réaménager et à agrandir l'actuelle cuisine du Centre Baumettes 2. L'Opération porte sur une surface de plancher...”
Description du marché
il s'agit d'un marché de travaux visant à réaménager et à agrandir l'actuelle cuisine du Centre Baumettes 2. L'Opération porte sur une surface de plancher d'environ 3500 mètres carrés pour les travaux de réhabilitation les travaux d'extension. Les travaux se dérouleront au sein de l'enceinte pénitentiaire en fonctionnement ; ils auront également travaux de reconstruction des Baumettes 3, avec des enjeux de coactivité entre les deux chantiers
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50%
Prix (pondération): 50%
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 089-238630
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 23-009
Titre:
“marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du bâtiment cuisine du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13)”
Date de conclusion du contrat: 2023-03-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: bec construction provence
Commune postale: Marseille
Pays: France 🇫🇷
Région: France🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 11 419 000 💰
Source: OJS 2023/S 065-195160 (2023-03-27)